2026年初中级专业技术资格（建设工程造价）预测试卷八
建设工程造价
预测试卷
共 106 题
1819 次浏览
更新于 2026-09-26
一、单项选择题
下列每题的选项中，只有一项最符合题意。
1
在业主不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包商可停止施工，由（）承担违约责任。
- A.业主
- B.承包商
- C.业主、承包商共同
- D.业主、承包商协商
2
按成本计算估价法计算国产非标准设备原价的废品损失费时不考虑（）。
- A.专用工具费
- B.加工费
- C.材料费
- D.包装费
3
计算机房对建筑装饰装修基本的特殊要求是：（）
- A.屏蔽、绝缘
- B.防辐射、屏蔽
- C.光学、绝缘
- D.声学、屏蔽
4
某建设工程项目中，承包人按合同约定，由担保公司向发包人提供了履约担保书。合同履行过程中，当承包人违约时，开出担保书的担保公司（）。
- A.必须向发包人支付履约担保书规定的保证金
- B.必须用履约担保书规定的保证金去完成任务
- C.应完成施工任务，并向发包人支付履约担保书规定的保证金
- D.用履约担保书规定的担保金去完成施工任务或向发包人支付完成该项目实际所花费的金额
5
依据《中华人民共和国土地管理法》的规定，城市建设用地规模应当符合（）规定的标准，充分利用现有建设用地，不占或者少占农用地。
- A.国际
- B.国家
- C.地方
- D.省级
6
下列哪一种玻璃不宜用于公共建筑的天窗？（）
- A.平板玻璃
- B.夹丝玻璃
- C.夹层玻璃
- D.钢化玻璃
7
单位工程设计概算的编制方法常常用于价格波动不大的定性产品和通用设备产品的是（）。
- A.概算指标法
- B.设备价值百分比法
- C.预算单价法
- D.类似工程预算法
8
根据有关法律法规有关工程返修的规定，下列说法正确的是（）。
- A.对施工过程中出现质量问题的建设工程，若非施工单位原因造成的，施工单位不负责返修
- B.对施工过程中出现质量问题的建设工程，无论是否施工单位原因造成的，施工单位都应负责返修
- C.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工单位原因造成的，施工单位不负责返修
- D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工单位原因造成的，施工单位负责有偿返修
9
三元乙丙橡胶防水卷材施工中的基层处理剂是下列哪种材料？（）
- A.冷底子油
- B.乳化沥青
- C.聚氨酯底胶
- D.氯丁橡胶沥青胶液
10
各类门窗的有关规定，下列哪一项有误？（）
- A.铝合金门窗框与墙体间缝隙应采用水泥砂浆填塞饱满留出10mm打胶
- B.塑料门窗与墙体固定点间距不应大于600mm
- C.塑料门窗框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌
- D.在砌体上安装门窗时，严禁用射钉固定
11
与一般计税方法相比，简易计税方法下计税基数的差异是（）。
- A.税前造价
- B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和
- C.执行营业税改征增值税试点实施办法
- D.各费用项目均以包含增值税进项税额的含税价格计算
12
宾馆内服务楼梯踏步的最小宽度b、最大高度h应为（）
- A.b=220mm，h=200mm
- B.b=250mm，h=180mm
- C.b=200mm，h=160mm
- D.b=300mm，h=150mm
13
以下常用道路中，何种路面噪声小且起尘性小？（）
- A.现浇混凝土
- B.沥青混凝土
- C.沥青贯入式
- D.沥青表面处理
14
在采用卖方信贷进行设备材料结算时，一般是在签订合同后先预付（）定金。
- A.10%
- B.20%
- C.30%
- D.40%
15
岩棉的导热系数[W/（m·K）]是（）
- A.≤0.041
- B.0.158
- C.0.08
- D.0.105
16
图示为一般室内外混凝土地面的伸缝或缩缝，请问哪种是室外伸缝？（）
- A.
- B.
- C.
- D.
17
可调价格合同中对一周内因非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（）小时可调整合同价款。
- A.6
- B.12
- C.8
- D.10
18
对地下防水工程施工，下列哪项表述正确？（）
- A.防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.1mm
- B.防水混凝土结构厚度不应小于200mm
- C.Ⅰ级防水等级的设防道数必须达到二道设防以上
- D.后浇带应在其两侧混凝土龄期达到42d后再施工
19
工程项目施工合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。
- A.③-②-①
- B.①-②-③
- C.③-①-②
- D.①-③-②
20
不锈钢产品表面的粗糙度对防腐蚀性能有很大影响，下列哪种表面粗糙度最小？（）
- A.发纹
- B.网纹
- C.电解抛光
- D.光亮退火表面形成的镜面
21
下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（）。
- A.新产品试制费
- B.水文地质勘查费
- C.特殊设备安全监督检验费
- D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费
22
国际工程施工承包合同争议解决的方式中，最常用、最有效，也是应该首选的方式是（）。
- A.协商
- B.仲裁
- C.调解
- D.诉讼
23
网络计划中的关键线路是指由（）构成的贯穿结终点的线路。
- A.关键节点
- B.总时差为零的工作
- C.自由时差为零的工作
- D.总时差最小的工作
24
下列哪项不属于幕墙工程的隐蔽工程？（）
- A.幕墙的防雷装置
- B.硅酮结构胶的相容性试验
- C.幕墙的预埋件（或后置埋件）
- D.幕墙的防火构造
25
在100mm厚的水泥钢丝网聚苯夹芯板隔墙的抹灰基层上，涂刷普通合成树脂乳液涂料（乳胶漆），其墙面的燃烧性能等级属于下列哪一级？（）
- A.B3级
- B.B2级
- C.B1级
- D.A级
26
下列哪一种情况不计算建筑面积？（）
- A.突出屋面的有围护结构的楼梯间
- B.室外楼梯间
- C.突出墙面的附墙柱
- D.舞台灯光控制室
27
水泥砂浆抹灰施工中，下述哪项做法是不准确的？（）
- A.抹灰应分层进行，不得一遍成活
- B.不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取加强措施
- C.当抹灰总厚度大于或等于25mm时，应采取加强措施
- D.应对水泥的凝结时间和安定性进行现场抽样复验并合格
28
根据《招标投标法》，可以不采用法定招标方式确定中标人的项目是（）。
- A.涉及国家安全或者抢险救灾的项目
- B.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目
- C.使用国家组织或外国政府资金的项目
- D.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
29
用于高层建筑的玻璃幕墙密封膏是以下哪种密封材料？（）
- A.聚氯乙烯胶泥
- B.塑料油膏
- C.桐油沥青防水油膏
- D.高模量硅酮密封膏
30
根据国家现行规定，下列关于建设项目竣工验收的表述正确的是（）。
- A.无论规模大小，建设项目完工后均应进行初验，然后进行正式验收
- B.建设项目竣工图应由施工单位绘制并加盖“竣工图”标志
- C.由项目主管部门或建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请报告
- D.施工单位必须及时编制竣工决算，分析投资计划执行情况
31
- A.竖孔空心砖
- B.水平孔空心砖
- C.拱壳空心砖
- D.花格砖
32
砌砖工程当采用铺浆法砌筑且施工期间气温超过30℃时，铺浆长度不得超过：（）
- A.500mm
- B.750mm
- C.1000mm
- D.1250mm
33
在建筑安装工程费用中，材料运杂费是指材料由其来源地运到（）所发生的全部费用。
- A.施工加工场地
- B.施工工地仓库
- C.施工操作地点
- D.施工工地
34
下列因素中哪一项不是建筑物散水宽度的确定因素？（）
- A.土壤性质、气候条件
- B.建筑物的高度
- C.屋面排水形式
- D.建筑物的基础超出墙外皮的宽度
35
工程项目设计概算是由设计单位在哪一个阶段编制的？（）
- A.可行性研究阶段
- B.初步设计阶段
- C.技术设计阶段
- D.施工图设计阶段
36
在正常使用条件下，装饰工程的最低保修期限为（）年。
- A.1
- B.2
- C.5
- D.10
37
根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定，乙级工程造价咨询单位的资质标准之一是：具有专业技术职称且从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的专业人员分别不少于（）。
- A.20人和10人
- B.20人和8人
- C.12人和6人
- D.12人和4人
38
钢材在冷拉中先降低、再经时效处理后又基本恢复的性能是（）
- A.屈服强度
- B.塑性
- C.韧性
- D.弹性模量
39
作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（）。
- A.完成一定计价单位的某一施工过程所需要消耗的人工、材料和机械台班数量标准
- B.完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准
- C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及费用标准
- D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准
40
下列何种墙体不能作为承重墙？（）
- A.灰砂砖墙
- B.粉煤灰砖墙
- C.黏土空心砖墙
- D.粉煤灰中型砌块墙
41
游泳馆、公共浴室的顶棚面应设较大坡度，其主要原因是？（）
- A.顶棚内各种管道本身放坡所需
- B.使顶棚面凝结水顺坡沿墙流下
- C.使潮气集中在上部高处有利排放
- D.使大空间与结构起拱一致
42
实践证明，绝大多数争议是可以通过（）的办法圆满解决的。
- A.调解解决
- B.友好协商解决
- C.仲裁解决
- D.诉讼解决
43
有抗渗要求的混凝土不宜使用下列哪种水泥？（）
- A.普通水泥
- B.火山灰水泥
- C.矿渣水泥
- D.粉煤灰水泥
44
饰面板（砖）工程中，必须对以下哪种室内用的天然石材放射性质保进行复验？（）
- A.大理石
- B.花岗岩
- C.石灰石
- D.青石板
45
建筑物外有围护结构的走廊，其建筑面积的计算规则是：（）
- A.按其围护结构外围水平面积计算
- B.按其结构底板水平投影面积计算1/2面积
- C.按柱的外边线水平面积计算
- D.按柱的外边线水平面积的1/2计算
46
以下不属于影响工期因素中社会因素的是（）。
- A.外单位临近工程施工干扰
- B.节假日交通、市容整顿的限制
- C.临时停水、停电、断路
- D.不明的水文气象条件
47
下列块材面层地面的表面平整度哪项不正确？（）
- A.水泥花砖，3.0mm
- B.水磨石板块，3.0mm
- C.大理石（或花岗石），2.0mm
- D.缸砖，4.0mm
48
与施工组织总设计比较，单位工程施工组织设计中工程概况增加了（）。
- A.工程主要情况
- B.各专业设计简介
- C.工程施工条件
- D.施工部署
49
停车45辆的地上汽车库建筑，木材可用下列哪个部位？（）
- A.柱
- B.梁
- C.楼梯
- D.屋顶
50
下列关于双代号网络图的绘制规则的说法中，错误的是（）。
- A.双代号网络图必须正确表达逻辑关系
- B.网络图中允许出现循环线路
- C.网络图中不允许出现代号相同的箭线
- D.严禁在网络图中出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线
51
与国产标准设备相比，国产非标准设备原价构成和计算的区别在于（）。
- A.设备原价包含备品备件费在内
- B.无法获取市场交易价格
- C.符合国家质量检测标准
- D.是设备制造厂的交货价或订货合同价
52
为了保障当事人所订立的合同符合国家的意志和社会公共利益，协调不同当事人的利益冲突，以及个别利益和国家利益的冲突，保护正常的交易秩序，我国《合同法》确认了（）。
- A.公开原则
- B.自愿原则
- C.公平原则
- D.合法原则
53
以下关于双代号网络图的说法中，正确的是（）。
- A.箭线表示工作，既占时间，又消耗资源
- B.节点表示工作，既占时间，又消耗资源
- C.虚箭线表示虚拟工作，不占时间，只消耗资源
- D.虚箭线表示虚拟工作，只占时间，不消耗资源
54
建筑工程造价应当按照国家有关规定，由（）在合同中约定。
- A.发包单位
- B.承包单位
- C.发包单位与承包单位
- D.发包单位或承包单位
55
铜材在建筑业中尤其在装饰上广泛应用，纯铜即紫铜，而金灿灿的黄铜管材是因为加入了下列哪种成分而生成的？（）
- A.10%锡
- B.20%铁
- C.30%铅
- D.40%锌
56
预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算应是（）。
- A.以编制年份的静态投资额为基数，采用单利方法
- B.以编制年份的静态投资额为基数，采用复利方法
- C.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法
- D.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法
57
砌体填充墙砌至接近梁、板底时，应留一定空隙，待填充墙砌完并应间隔一段时间后，再将其补砌挤紧。间隔时间至少不得少于：（）
- A.1d
- B.3d
- C.7d
- D.14d
58
在主体结构外未封闭的挑阳台建筑面积计算规则正确是：（）
- A.按其阳台净空面积计算
- B.按其阳台净空面积的一半计算
- C.按其水平投影面积计算
- D.按结构底板其水平投影面积的一半计算
59
下列选项中，对政府定价目录的相关内容叙述不正确的是（）。
- A.政府指导价、政府定价的定价权限和具体适用范围，以国家的和地方的定价目录为依据
- B.地方定价目录由省、自治区、直辖市人民政府价格主管部门接照中央定价目录规定的定价权限和具体适用范围制定，经本级人民政府审核同意，报国务院价格主管部门审定后公布
- C.省、自治区、直辖市人民政府以下各级地方人民政府可以制定定价目录，但有限制条件
- D.国家定价目录由国务院价格主管部门制定、修订，报国务院批准后公布
60
屋面工程采用沥青砂浆找平层的分格缝，其纵横缝的最大间距不大于下列哪个数值？（）
- A.4m
- B.5m
- C.6m
- D.8m
61
关于活动地板的构造做法，错误的是：（）
- A.活动地板所有的支座柱和横梁应构成框架一体，并与基层连接牢固
- B.活动地板块应平整、坚实，面层承载力不得小于规定数值
- C.当活动地板不符合模数时，在现场根据实际尺寸切割板块后即可镶补安装
- D.在预留洞口处，活动地板块四周侧边应用耐磨硬质板材封闭或用镀锌钢板包裹，胶条封边应符合耐磨要求
62
评标和定标应当在投标有效期结束日（）个工作日前完成。
- A.10
- B.15
- C.20
- D.30
63
下列各项费用中，不属于工程建设其他费的是：（）
- A.勘察设计费
- B.可行性研究费
- C.环境影响评价费
- D.二次搬运费
64
根据我国《合同法》，要约生效的时间为（）。
- A.合同签订之日
- B.要约到达到受约人之日
- C.双方约定的时间
- D.合同管理部门确定的时间
65
当设计无规定，挡土墙的泄水孔工时应均匀设置，并应符合下列哪项规定？（）
- A.根据现场实际情况合理设置泄水孔
- B.在水平和高度方向上每间隔2000mm左右设置一个泄水孔
- C.在水平和高度方向上每间隔1500mm左右设置一个泄水孔
- D.在每米高度上间隔2000mm左右设置一个泄水孔
66
在标底编制方法之其他项目清单组价中，（）应按照业主自行采购的材料品种、规格、数量按照工程所在地的材料信息价格计算或通过市场调查询价计算。
- A.零星工作项目表
- B.总承包服务费的金额
- C.预留金
- D.材料购置费
67
《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款中规定了三种可选择的计价方式，似下不属于这三种计价方式的选项是（）。
- A.固定价格合同
- B.可调价格合同
- C.成本加酬金合同
- D.单价合同
68
关于多孔吸声材料的以下说法，错误的是？（）
- A.材料表面的空洞对吸声有利
- B.表面喷涂油漆会大大降低吸声效果
- C.材料孔隙率高，吸声性能较好
- D.材料的低频吸声系数与厚度无关
69
建筑装饰装修工程设计中，下述哪项要求不是必须满足的？（）
- A.城市规划
- B.城市交通
- C.环保
- D.消防
70
下面四组剖面图，画得正确的是（）
- A.
- B.
- C.
- D.
71
措施费中的安全施工费费率等于（）。
- A.本项目费用支出/本项目总造价
- B.本项目费用年度平均支出/全年建安产值
- C.本项目费用年度平均支出/全年建安产值×直接费占总造价比例
- D.本项耳费用年度平均支出/全年建安产值×直接工程费占总造价比例
72
以下哪种成分对石油沥青的温度敏感性和黏性有重要影响？（）
- A.油分
- B.树脂
- C.地沥青质
- D.蜡
73
已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）万元。
- A.25.82
- B.25.85
- C.26.09
- D.29.09
74
- A.300
- B.150
- C.120
- D.96
75
下列暴露在大气层中的建筑用金属类压型板，按使用年限由短到长，以下哪组排序正确？（）
- A.彩色压型钢板→普通压型钢板→铝合金压型板
- B.普通压型钢板→彩色压型钢板→铝合金压型板
- C.铝合金压型板→普通压型钢板→彩色压型钢板
- D.普通压型钢板→铝合金压型板→彩色压型钢板
76
工程建设过程中，工期的最大干扰为（）因素。
- A.资金
- B.人为
- C.设备、材料及构配件
- D.自然环境
二、多项选择题
下列每题的选项中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。
77
工程建设定额包括多种类定额，可以按照不同的原则和方法对它进行科学的分类。其按适用目的可分为（）等。
- A.建筑工程定额
- B.建筑安装工程费用定额
- C.设备安装工程定额工器具定额
- D.工程建设其他费用定额
- E.施工定额
78
关于单代号网络图，下列描述正确的有（）。
- A.无虚节点、虚工作
- B.节点都消耗时间和资源
- C.无虚箭线
- D.节点编号有大小规定
- E.节点编号从大到小依次表述
79
分部分项工程量清单的项目特征应按“清单计价规范”附录中规定的项目特征，结合（）予以详细而准确的表述和说明。
- A.技术规范
- B.工程内容
- C.标准图集
- D.施工图纸
- E.安装位置
80
施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须（）
- A.具有生产（制造）许可证、产品合格证
- B.由专人管理
- C.定期进行检查、维修和保养
- D.建立相应的资料档案
- E.按照国家有关规定及时报废
81
建设单位管理费包括（）。
- A.竣工验收费
- B.工程招标费
- C.建设单位采购及保管材料费
- D.工伤保险费
- E.合同契约公证费
82
梁平法施工图集中标注的内容包括（）。
- A.梁的编号
- B.梁的截面尺寸
- C.梁的箍筋
- D.梁的全部纵筋
- E.梁顶顶面标高高差
83
- A.工作B
- B.工作C
- C.工作D
- D.工作E
- E.工作G
84
某工程实行施工总承包模式，承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包单位施工，施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延。在此情况下，（）可以提出索赔。
- A.承包人向发包人
- B.承包人向勘察单位
- C.分包人向发包人
- D.分包人向承包人
- E.发包人向监理
85
下列费用中，属于“与项目建设有关的其他建设费用”的有（）。
- A.建设单位管理费
- B.工程监理费
- C.建设单位临时设施费
- D.施工单位临时设施费
- E.市政公用设施费
86
关于措施项目工程量清单编制与计价，下列说法中正确的是（）。
- A.不能计算工程量的措施项目也可以采用分部分项工程量清单方式编制
- B.安全文明施工费按总价方式编制，其计算基础可为“定额基价”、“定额人工费”
- C.总价措施项目清单表应列明计量单位、费率、金额等内容
- D.除安全文明施工费外的其他总价措施项目的计算基础可为“定额人工费”
- E.按施工方案计算的总价措施项目可以只填“金额”数值
87
关于合同谈判中工期和维修期的说法，正确的有（）。
- A.对于具有较多单项工程的项目，可在合同中明确允许分部位或分批提交业主验收
- B.由于工程变更原因对工期产生不利影响时，应该给予承包人要求合理延长工期的权利
- C.承包人只应该承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷
- D.承包人不能用维修保函来代替业主扣留的保留金
- E.业主和承包人应当根据项目情况、施工环境因素等商定适当的开工时间
88
施工单位施工为合格的工程，需按照以下哪些项标准施工（）。
- A.设计图纸标准
- B.业主要求
- C.国家统一验收规范
- D.监理要求
- E.企业标准
89
项目决策和设计阶段工程造价控制的意义有（）。
- A.在项目决策和设计阶段控制工程造价效果不明显
- B.在项目决策相设计阶段控制工程造价会使控制工作更加主动
- C.在项目决策和设计阶段控制工程造价便于技术与经济相结合
- D.在项目决策和设计阶段进行工程造价控制可以使投资构成更合理，提高资金利用效率
- E.在项目决策和设计阶段进行工程造价控制可以提高投资管理效率
90
依据证据的来源分类可分为（）。
- A.本证
- B.原始证据
- C.传来证据
- D.反证
- E.直接证据
91
施工定额属建筑安装企业管理的基础，也是工程建设定额体系中的基础，主要由（）组成
- A.工期定额
- B.劳动定额厂
- C.机械定额
- D.材料定额
- E.预算定额
92
在工程网络计划中，判断其关键工作与关键线路的方法有（）。
- A.自由时差为零的工作是关键工作
- B.总时差最小的工作是关键工作
- C.双代号网络计划中无虚箭线的线路是关键线路
- D.双代号网络计划中由关键节点连成的线路是关键线路
- E.单代号网络计划中由关键节点连成，且其时间间隔均为零的线路是关键线路
93
企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（）。
- A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程
- B.主要负责人和安全生产管理人员经考核合格
- C.安全投入符合安全生产要求
- D.设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员
- E.从业人员经安全生产教育和培训合格
94
当事人在合同的订立过程中有过错，给对方造成损失，应当承担订约过错责任的情形包括（）。
- A.假借订立合同，恶意进行磋商的
- B.泄露对方商业秘密的
- C.提供虚假情况的
- D.故意隐瞒与订立合同有关重要事实的
- E.经过艰苦的谈判但最终未签订合同的
95
某工程网络计划图中，D工作的紧后工作为E和F，其持续时间分别为6天、3天、2天，D工作第8天开始，E和F工作均于第18天必须最迟完成，则以下参数正确的是（）。
- A.D工作自由时差为1天
- B.D工作自由时差为0天
- C.E工作的总时差为0天
- D.D工作的最迟开始时间为第10天
- E.F工作总时差为2天
三、判断题
请根据题目内容判断对错。
96
通过查看结构平面布置图，可以了解房间的用途、开间、进深以及各房间的位置和相互关系等。（）
- A.正确
- B.错误
97
申请办理建设工程规划许可证，应当提交使用土地的有关证明文件、建设工程设计方案等材料。需要建设单位编制修建性详细规划的建设项目，还应当提交修建性详细规划。（）
- A.正确
- B.错误
98
两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程（）
- A.正确
- B.错误
99
对混凝土拌和物流动性大小起决定作用的是拌和用水量的多少。（）
- A.正确
- B.错误
100
由于地下室外防水比内防水施工麻烦，所以内防水采用更广泛。（）
- A.正确
- B.错误
101
在混凝土中加入减水剂后，可以提高混凝土的强度，同时还可以增加混凝土拌和物的流动性并节约水泥。（）
- A.正确
- B.错误
四、综合题
下列每题的选项中，有一个或多个符合题意的正确答案。
某建筑工程公司（乙方）于2004年4月20日与某建设单位签订了建设商务大厦的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准，甲方也在批准书上签字盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工，土方量为6000立方米，施工方案规定：乙方可租用挖掘机施工。合同约定按承包工程项目范围及施工措施费包干；约定在本年度5月11日开工，5月20日土方工程完工；5月21日至5月31日停工，由甲方另行安排，6月1日施工单位可进行正常施工。
在实际施工中发生了以下五个事件：
事件一：因租用的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工50个工日；
事件二：施工过程中，因遇软弱土层，接到监理工程师于5月15日停工的命令，进行地质复查，配合用工25个工日；
事件三：5月19日接到监理工程师于5月20日复工的命令，同时提出基坑开挖加深2米的设计变更通知单；
事件四：5月20日至5月22日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工50个工日；
事件五：5月23日用30个工日修复冲坏的永久性道路，5月24日恢复工作，最终基坑于5月30日挖掘完毕。
请根据题意，回答下列问题：
在实际施工中发生了以下五个事件：
事件一：因租用的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工50个工日；
事件二：施工过程中，因遇软弱土层，接到监理工程师于5月15日停工的命令，进行地质复查，配合用工25个工日；
事件三：5月19日接到监理工程师于5月20日复工的命令，同时提出基坑开挖加深2米的设计变更通知单；
事件四：5月20日至5月22日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工50个工日；
事件五：5月23日用30个工日修复冲坏的永久性道路，5月24日恢复工作，最终基坑于5月30日挖掘完毕。
请根据题意，回答下列问题：
102
针对事件一，在下列选项中，正确的是（）。
- A.施工单位可以索赔
- B.施工单位不可以索赔
- C.延迟开工是施工单位的责任
- D.延迟开工是建设单位的责任
103
针对事件二，在下列选项中，正确的是（）。
- A.施工单位可以索赔
- B.施工单位不可以索赔
- C.仅可以索赔工期
- D.可以索赔工期和费用
104
针对事件三，在下列选项中，正确的是（）。
- A.施工单位可以索赔
- B.施工单位不可以索赔
- C.仅可以索赔工期
- D.仅可以索赔费用
105
针对事件四，在下列选项中，正确的是（）。
- A.施工单位可以索赔
- B.施工单位不可以索赔
- C.事件属于承包范围内
- D.事件不属于承包范围内
106
针对事件五，在下列各项中，正确的是（）。
- A.施工单位可以索赔
- B.施工单位不可以索赔
- C.道路畅通属于甲方责任
- D.可以索赔工期和费用
输入阅读码
查看答案与解析需要输入阅读码