2027年监理工程师《建设工程合同管理》考前点题卷一
建设工程合同管理
考前点题
共 80 题
9777 次浏览
更新于 2026-09-26
一、单项选择题
本题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。
1
依据《民法典》，不得进行质押的是（ ）。
- A.债券、存款单
- B.建筑物
- C.应收账款
- D.可以转让的股权
2
根据《标准设计招标文件》，建筑工程设计方案评标时，评标委员会成员9人，则建筑专业专家不得少于（ ）。
- A.6人
- B.5人
- C.4人
- D.3人
3
甲的投标报价6000万元，乙的投标报价6200万元。采用综合评估法评标，评标基准价为5000万元，分别计算甲、乙投标报价偏差率（ ）。
- A.甲投标报价偏差率为1.2，乙投标报价偏差率为1.24
- B.甲投标报价偏差率为0.2，乙投标报价偏差率为0.24
- C.甲投标报价偏差率为0.83，乙投标报价偏差率为0.81
- D.甲投标报价偏差率为0.17，乙投标报价偏差率为0.19
4
下列关于单价合同计价方式的说法，正确的是（ ）。
- A.单价合同在工程“量”和“价”方面的风险由承包单位承担
- B.单价合同一般适用于工程设计图纸完整详细的项目
- C.单价合同可以缩短招标投标时间，利于尽早开工
- D.单价合同有利于投资控制
5
根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人按合同约定应履行的职责有（ ）。
- A.按工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划
- B.负责办理施工场地临时道路占用的许可手续
- C.测设施工控制网并报监理人审批
- D.负责在施工现场建立完善的工程质量管理体系
6
根据英国工程施工合同条件，属于ECC核心条款的是（ ）。
- A.履约保证
- B.承包商预付款
- C.区段竣工
- D.风险和保险
7
下列关于法人制度的说法，正确的是（ ）。
- A.法人以其注册资本为限独立承担民事责任
- B.法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或经费
- C.法人分为营利法人和非营利法人
- D.建设单位应当独立承担民事责任
8
根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是（ ）。
- A.伴随服务属于必然发生的服务
- B.提供伴随服务不得收费
- C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围
- D.伴随服务属于辅助服务
9
下列合同法律关系的客体中，属于物的是（ ）。
- A.借款合同
- B.施工安装
- C.技术秘密
- D.工程设计
10
招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（ ）承担责任。
- A.招标代理机构
- B.招标监管部门
- C.投标人
- D.招标人
11
根据《标准施工招标文件》，工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（ ）的原则商定或确定。
- A.成本加酬金
- B.成本加利润
- C.成本加规费
- D.直接成本加间接成本
12
关于保证人资格的说法，正确的是（ ）。
- A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人
- B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人
- C.医院可以作为保证人
- D.学校不得作为保证人
13
下列属于建筑工程一切险中意外事故的是（ ）。
- A.风暴、暴雨
- B.台风龙卷风
- C.山崩、雪崩
- D.火灾和爆炸
14
在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（ ）。
- A.投标文件没有按要求密封
- B.投标人在投标有效期内撤销投标
- C.中标人拒绝订立合同
- D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正
15
购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（ ）。
- A.FOB价
- B.CIF价
- C.EXW价
- D.FCA价
16
工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是（ ）。
- A.开标形式相同，评标原则不同
- B.招标文件内容相同，评标原则相同
- C.投标书的编制要求不同，开标形式相同
- D.评标原则不同，招标文件内容不同
17
根据《标准设计招标文件》，关于工程设计招标管理的说法，正确的是（ ）。
- A.建筑艺术造型有特殊要求，应当公开招标
- B.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的，可以不进行招标
- C.对纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在100万元以上的，必须进行招标
- D.要求提交投标保证金的，一般不超过勘察设计估算费用的2%，最多不超过80万元
18
关于招标文件的澄清的表述，符合《招标投标法实施条例》规定的是（ ）。
- A.投标人研究招标文件和现场踏勘后，在投标人须知前附表规定的时间内以书面或口头形式提交招标人，要求予以澄清
- B.招标人在规定的时间和地点召开的投标预备会上，一方面进行招标工程的交底，另一方面要对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给有疑虑的投标人
- C.投标预备会是招标的必经程序，由招标人在投标人须知中说明
- D.如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足15日，须相应延长投标截止日期
19
关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（ ）。
- A.若招标项目设有标底，开标时应当公布
- B.设有最高投标限价时，应规定最低投标限价
- C.评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件
- D.可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件
20
根据英国NEC《工程施工合同》，早期警告程序是ECC共同预警的最重要的机制。下列关于早期警告说法，正确的是（ ）。
- A.早期警告会议由项目经理组织
- B.早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定由承包商记录在案，并将记录发给项目经理
- C.ECC条款中的补偿计价原则：若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对业主最有利的解释进行计价
- D.ECC条款中的补偿计价原则：若变更由承包商提供的工程信息，则按对业主最有利的解释计价
21
根据《标准设计招标文件》，招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将于（ ）向未中标人支付技术成果经济补偿费。
- A.签订合同后5日内
- B.中标通知书发出后15日内
- C.中标通知书发出后30日内
- D.签订合同后30日内
22
根据《标准施工招标文件》，符合施工评标程序的是（ ）。
- A.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求
- B.完成评标后，如果招标人授权由评标委员会定标，应至少直接确定3个中标候选人
- C.若评标委员没有获得招标人的定标授权，向招标人提交评标报告即可
- D.中标候选人应当不超过3个，但不得事先标明排序，应由招标人自行决定
23
根据FIDIC《施工合同条件》如果双方发生争端，任一方可将争端事项提交给DAAB，委托其做出决定。DAAB应在收到委托事项后（ ）内或在双方认可的其他期限内，提出其有理由的决定。
- A.28天
- B.56天
- C.84天
- D.90天
24
根据《标准设计招标文件》，关于建设工程设计合同履行管理和设计费的支付，说法正确的有（ ）。
- A.因发包人原因造成合同签订之日起56天内未能发出开始设计通知的，设计人有权解除合同
- B.发包人应在合同生效后3日内，支付设计费总额的20%作为定金
- C.设计人提交最后一部分施工图的同时，发包人应结清全部设计费，不留尾款
- D.设计服务完成之前，由于不可抗力成其他非设计人的原因解除合同时，定金不予退还
25
根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，作为资格预审申请人条件符合的有（ ）。
- A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位
- B.本标段的监理人或代建人
- C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位
- D.招标人不具备独立法人资格的附属机构
26
根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为（ ）。
- A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书
- B.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书
- C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书
- D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书
27
关于工程保险和第三者责任保险办理责任的说法中，不正确的有（ ）。
- A.《标准施工招标文件》要求在专用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承担的责任
- B.如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿
- C.保险人做出保险责任变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人
- D.《标准施工招标文件》和《简明施工合同》的通用条款中均规定由发包人负责投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用
28
根据《标准施工招标文件》，对于没有特殊专业施工技术要求，采用通用技术即可保证质量完成的施工招标，宜采用的评标方法是（ ）。
- A.最低投标价法
- B.经评审的最低投标价法
- C.最合理报价评审法
- D.综合评估法
29
根据《标准施工招标文件》，合同附件格式包括（ ）。
- A.项目经理任命书
- B.合同协议书
- C.工程设备表
- D.建筑材料表
30
某采用经评审的最低投标价法评标的项目，其评标价比较如下：
则第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为（ ）万元。
则第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为（ ）万元。
- A.5160和5000
- B.5350和5500
- C.5170和5000
- D.5170和5200
31
工程设计招标通常采用的评标方法是（ ）。
- A.最低评标价法
- B.经评审的最低投标价法
- C.综合评估法
- D.设计费比选法
32
关于建筑材料采购招标的说法，错误的是（ ）。
- A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价
- B.不同材料分几个标包一次招标，投标人可自主选择一个或几个标包报价
- C.一个标包内含有几种类型的材料，允许投标人只针对其一种类型材料报价
- D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价
33
根据《标准施工招标文件》，关于监理人地位的说法，正确的有（ ）。
- A.监理人是受发包人委托的发包人代表
- B.监理人是受发包人聘请的管理人
- C.监理人属于施工合同履行管理的独立第三方
- D.监理人属于遵守发包人指示的发包人一方人员
34
承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送（ ）审批，按其的指示制定应对灾害的紧急预案。
- A.监理人
- B.发包人
- C.勘察人
- D.设计人
35
根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人在投标文件中提出采用专利技术的，专利技术使用费的报价和评审正确的是（ ）。
- A.在投标报价外单列，单独进行投标报价评审
- B.包含在投标报价中，综合进行投标报价评审
- C.不进行报价，由评标委员会评估
- D.不计入报价，中标后单独报价评审
36
根据《标准施工招标文件》，关于工程量计量的说法，不正确的是（ ）。
- A.分包人收到通知后不参加计量，承包人的计量结果有效
- B.分包人收到通知后不参加计量，承包人的计量结果可作为分包工程价款支付的依据
- C.承包人不按约定时间通知分包人，致使分包人未能参加计量，计量结果仍然有效
- D.无论监理人参与或不参与分包工程的工程量计量，承包人均需在每一计量周期通知分包人共同对分包工程量进行计量
37
《标准施工招标文件》中“暂估价”的含义是（ ）。
- A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用
- B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用
- C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更增加的费用
- D.暂估价属于签约合同价的组成部分
38
关于IPD合同模式，在报酬激励方面的说法，不正确的是（ ）。
- A.若实际成本小于目标成本，则业主应将结余资金按合同约定的比例支付给其他参与方作为激励报酬
- B.若项目实际成本超出目标成本，业主可选择偿付工程的所有成本，包括设计单位和承包商人员的工资
- C.若项目实际成本超出目标成本，业主可选择不偿付工程的所有成本，也不支付材料、设备和分包成本
- D.若项目实际成本超出目标成本，业主可不再偿付任何单位的人员成本，只支付材料、设备和分包成本
39
根据《标准资格预审文件》的规定，申请人提供的资格预审申请文件应包括的内容有（ ）。
- A.资格预审申请函
- B.近5年财务状况表
- C.正在施工和新承接的项目情况表
- D.申请人以往发生所有的诉讼及仲裁情况
40
根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，关于建设工程勘察合同内容的说法，不正确的有（ ）。
- A.发包人应在开始勘察前7日内，向勘察人提供测量基准点、水准点和书面资料
- B.对工程的勘察许可应由勘察人提供
- C.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料应由发包人提供
- D.拆除地上障碍物应由发包人完成
41
根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过（ ）日。
- A.14
- B.21
- C.28
- D.30
42
下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是（ ）。
- A.抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产
- B.抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产
- C.担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人
- D.担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人
43
根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（ ）。
- A.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效
- B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效
- C.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效
- D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效
44
根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，当中标通知书、图纸和已标价工程量清单出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是（ ）。
- A.图纸→已标价工程量清单→中标通知书
- B.图纸→中标通知书→已标价工程量清单
- C.中标通知书→图纸→已标价工程量清单
- D.中标通知书→已标价工程量清单→图纸
45
根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，不正确的是（ ）。
- A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算
- B.缺陷责任期一般为2年
- C.包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过24个月
- D.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期
46
根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工阶段监理人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的（ ）天内，将索赔处理结果答复承包人。
- A.21
- B.28
- C.42
- D.56
47
根据《标准设计施工总承包招标文件》通常采用（ ）的承包方式，项目建设的预期目标容易实现。
- A.固定工期、固定费用
- B.固定工期、浮动费用
- C.浮动工期、浮动费用
- D.浮动工期、固定费用
48
关于货物采购合同中的开箱检验、考核、验收，下列说法正确的是（ ）。
- A.开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验7日前将开箱检验的时间和地点通知卖方
- B.设备进行技术性能指标考核需要的用水、用电、其他动力和原材料等均由卖方承担。
- C.如果由于卖方原因，技术性能指标考核三次考核均未能达到合同约定的，买方有权解除合同
- D.如由于买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，视为设备验收不合格
49
根据《标准设计施工总承包招标文件》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时（ ）。
- A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款
- B.将无条件补偿条款写入专用条款
- C.将有条件补偿条款写入专用条款
- D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担
50
根据《标准设计施工总承包招标文件》，“变更管理”正确程序是（ ）。
- A.发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令
- B.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令
- C.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令
- D.发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令
二、多项选择题
本题共30小题，每小题2分，共60分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。
51
根据《民法典》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖，变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有（ ）。
- A.抵押权登记的先后顺序相同的，按照合同签订先后顺序受偿
- B.抵押权未登记的，按照债权比例清偿
- C.抵押权已登记的，先于未登记的受偿
- D.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿
- E.抵押权未登记的，按照合同签订先后顺序受偿
52
根据《标准施工招标文件》，评标委员会对最低评标价法初步评审中响应性评审因素有（ ）。
- A.投标文件格式
- B.投标有效期
- C.投标保证金
- D.已标价工程量清单
- E.安全生产许可证
53
根据《标准施工招标文件》，关于总价合同的说法，正确的有（ ）。
- A.当施工内容及有关条件未发生变化时，业主付给承包商的价款总额不变
- B.采用总价合同的前提是施工图设计完成，施工任务和范围比较明确
- C.总价合同中业主风险较大、承包人风险较小
- D.总价合同中可约定在发生设计变更时对合同价格进行调整
- E.总价合同在施工进度上能够调动承包人的积极性
54
根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件试运行规定》，各行业编制本行业标准施工合同应遵守的原则有（ ）。
- A.结合行业特点，编制本行业的通用合同条款
- B.不加修改地引用标准文件中的“通用合同条款”
- C.结合施工项目的具体特点，编制“专用合同条款”
- D.专用条款需要补充、细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致
- E.“通用合同条款”不能约定“专用合同条款”可以修改“通用合同条款”
55
根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，材料采购支付的合同价款有（ ）。
- A.合同价10%的预付款
- B.合同价85%交货款
- C.合同价60%的进度款
- D.合同价25%的验收款
- E.合同价5%的结清款
56
能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现场和事实，就是法律事实，关于法律事实的说法，正确的是（ ）。
- A.法律事实包括行为和事件
- B.罢工属于法律事实中的行为
- C.法院判决不属于法律事实中的行为
- D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
- E.合法行为不会导致法律关系的消灭
57
根据《标准施工招标文件》，采用经评审的最低投标价法评标时，初步评审的标准有（ ）。
- A.资格评审标准
- B.形式评审标准
- C.施工组织设计评审标准
- D.付款条件评审标准
- E.项目管理机构评审标准
58
关于无权代理的说法，正确的有（ ）。
- A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
- B.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”
- C.无权代理行为由行为人承担民事责任
- D.第三人事后知道对方为无权代理的，可以向“被代理人”行使催告权
- E.被代理人未作表示，视为拒绝追认
59
根据《民法典》，关于保证的说法，正确的是（ ）。
- A.当事人没有约定保证方式的，则为一般保证
- B.对保证人而言，一般保证比连带保证更能保护其利益
- C.当事人没有约定保证方式，债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行
- D.既有债务人自己提供物的担保又保证人的担保的，实现债权方式约定不明确的，债权人应当先就物的担保实现债权
- E.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起3个月
60
施工阶段签订合同时签约合同价内尚不确定的款项包括（ ）。
- A.暂估价
- B.暂列金额
- C.费用和利润
- D.签约合同价
- E.质量保证金
61
某工程投保安装工程一切险，保险人负责赔偿的损失有（ ）。
- A.超负荷原因造成的设备损失
- B.地面下陷造成的损失
- C.维修保养的费用支出
- D.机械装置失灵造成的本体损失
- E.水灾造成的设备损失
62
根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工试验的说法，正确的有（ ）。
- A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行
- B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人
- C.工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书
- D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行
- E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准
63
下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有（ ）。
- A.工程施工延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止
- B.工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止
- C.工程提前竣工，工程竣工日为保险责任终止日
- D.被保险人提前使用部分单位工程，不对保险单约定的责任期限产生影响
- E.被保险人提前使用部分单位工程，该部分工程的开始使用日为保险责任终止日
64
根据《标准施工招标文件》中《标准资格预审文件》的规定，下列关于资格预审与资格后审的说法，正确的是（ ）。
- A.资格预审和资格后审两种二者审查的时间是不同的，审查的内容和方法是一致的
- B.资格后审比较适合于具有单件性特点，且技术难度较大的项目，多用于公开招标
- C.资格预审对实力较弱的申请投标人不公平，均需要再花费资金和精力去编标报价
- D.对投标人的资格审查在开标后评标前进行称为资格后审
- E.资格后审多用于邀请招标，资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目
65
根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有（ ）。
- A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属
- B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任
- C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用
- D.雇主承担不可抗力的风险责任
- E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任
66
根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定合同价中应包括的费用有（ ）。
- A.进行测绘、取样、试验、评估的费用
- B.占地及青苗、园林绿化补偿费用
- C.发包人要求勘察人外出考察的费用
- D.农民工工伤保险费用
- E.不可抗力导致勘察人勘查设备损坏的修复费用
67
关于CM合同的说法，正确的有（ ）。
- A.CM合同属于管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理
- B.依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型CM合同和风险型CM合同两类
- C.风险型CM合同，要求在设计阶段为雇主提供咨询服务并参与合同履行的管理
- D.风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价
- E.CM承包商按GMP的限制进行施工，对于工程节约的费用归CM承包商
68
根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察合同中发包人的责任包括（ ）。
- A.因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，由勘察人和发包人共同负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费
- B.在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物
- C.若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作
- D.勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费
- E.由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，发包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格
69
根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同履行过程中发生（ ）下列事件的，承包人仅可获得工期、费用补偿，而不能获得利润补偿。
- A.争议评审组对监理人确定的修改
- B.异常恶劣的气候条件
- C.基准资料有误
- D.发包人原因造成质量不合格
- E.行政审批延误
70
根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于预付款担保金额的说法，正确的有（ ）。
- A.承包人提交的担保金额应与收到的合同约定的预付款金额保持一致
- B.发包人从工程进度款中已扣除部分预付款后，担保金额可相应递减
- C.如果承包人中途毁约，使发包人不能再规定期限内全部扣回预付款，发包人有权凭该担保向银行索赔相应担保金额
- D.担保金额不应低于预付款金额减去已向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额
- E.担保金额必须保持与剩余预付款额相同
71
根据《标准施工招标文件》，关于单位工程验收的说法，正确的有（ ）。
- A.移交后的单位工程由发包人负责照管
- B.单位工程验收应由监理人组织
- C.监理人认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后14天内通知承包人
- D.监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书
- E.工程接收证书中写明的竣工日以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准
72
根据《标准施工招标文件》规定，下列因不可抗力造成损失的分担原则符合通用条款规定的有（ ）。
- A.永久工程包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担
- B.承包人设备的损坏由承包人承担
- C.发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用
- D.停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担
- E.不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人需支付逾期竣工违约金
73
材料采购合同履行过程中，卖方按照合同约定的进度交付合同约定的材料并提供相关服务后，买方在支付进度款
前需收到卖方提交的单据有（ ）。
前需收到卖方提交的单据有（ ）。
- A.卖方出具的交货清单正本一份
- B.买方出具的收货清单正本一份
- C.制造商出具的出厂质量合格证正本一份
- D.合同价格100%金额的增值税发票正本一份
- E.保险公司出具的履约保函正本一份
74
根据《标准施工招标文件》规定，施工阶段发包人违约的情况，包括（ ）。
- A.发包人原因造成停工的持续时间超过28d
- B.发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误
- C.发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同
- D.监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工
- E.发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款
75
根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（ ）。
- A.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本
- B.分包工作需要征得监理人同意
- C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
- D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
- E.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查
76
《标准施工招标文件》中，承包人可以获得工期补偿的情形包括（ ）。
- A.不可抗力停工期间的照管和后续清理
- B.因发包人违约承包人暂停施工
- C.缺陷责任期内设计人导致的缺陷的修复
- D.发包人原因导致工程质量缺陷
- E.未按合同约定及时支付预付款、进度款
77
根据《标准材料采购招标文件》和《标准设备采购招标文件》，下列说法正确的有（ ）。
- A.迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的5%
- B.延迟交付材设备约金=延迟交付设备金额×0.5%×延迟交货周数
- C.超大超重设备，卖方应在设备包装箱两侧标注重心和起吊点
- D.延迟交付材料违约金=延迟交付材料金额×0.08%×延迟交货天数
- E.迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%
78
根据《标准设备采购招标文件》，关于设备采购合同交付验收的说法正确的有（ ）。
- A.卖方在施工单位仓库交货
- B.卖方负责卸货
- C.买方签发收货清单不代表对合同设备的接受
- D.合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方
- E.卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分
79
根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工合同中，物价浮动合同价格调整的说法，正确的有（ ）。
- A.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天
- B.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价，长期合同中价格调整仅适用工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价部分不考虑物价浮动
- C.合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视合同成本高低来决定
- D.适用于工期在12个月以内的《简明施工合同》的通用条款应设有调价条款
- E.工期12个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变化，因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险
80
根据《标准材料采购招标文件》和《标准设备采购招标文件》，下列关于询价选择供货商这一方式的特点，说法正确的是（ ）。
- A.工作量小、耗时短、交易成本低
- B.避免了招标采购的复杂性
- C.缺少对价格的比选
- D.存在较大的主观性和随意性
- E.采购来源单一
输入阅读码
查看答案与解析需要输入阅读码