2027年一级建造师《水利水电工程管理与实务》模拟试卷一
一、单项选择题
每题1分，共20题，共20分。下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。
1.
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252—2017，新建混凝土坝工程，大坝级别为2级，导流洞封堵后，如永久泄洪建筑物尚未具备设计泄洪能力，该坝体设计洪水标准为（ ）年。
参考答案B
解析
2.
堤防土方施工进行距离丈量时，视距为30m时可采用（ ）测定。
参考答案A
解析本题考核的是开挖工程测量方法选择。用视距法测定，其视距长度不应大于50m。预裂爆破放样，不宜采用视距法。
3.
某水库大坝为土石坝，库容为3.6亿m³，坝高为90.8m，则该水库大坝的级别为（ ）。
参考答案A
解析本题考查的是水库大坝建筑物分级指标。水库大坝按上述规定为2级、3级的永久性水工建筑物，如坝高超过下表指标，其级别可提高一级，但洪水标准可不提高。
4.
截流落差不超过4.0m和流量较小时，宜优先选择（ ）。
参考答案C
解析截流落差不超过4.0m和流量较小时，宜优先选择单戗立堵截流。当龙口水流较大，流速较高，应制备特殊抛投材料。
截流流量大且落差大于4.0m和龙口水流能量较大时，可采用双戗、多戗或宽戗立堵截流。
截流流量大且落差大于4.0m和龙口水流能量较大时，可采用双戗、多戗或宽戗立堵截流。
5.
堆石坝垫层填筑施工中，当压实层厚度较小时，为减轻物料的分离，铺料宜采用（ ）。
参考答案A
解析垫层料的摊铺多用后退法，以减轻物料的分离。
6.
高压喷射灌浆凝结体形状如下图所示，其喷射形式为（ ）。
参考答案C
解析高喷凝结体的形式如下图所示。
7.
沿设计开挖轮廓线钻一排光面爆破炮孔，再进行主体开挖部位的爆破，然后爆破设计开挖轮廓线上的光面爆破炮孔，将作为围岩保护层的"光爆层"爆除，从而获得一个平整的开挖壁面。该爆破方法属于（ ）。
参考答案C
解析光面爆破是沿设计开挖轮廓线钻一排光面爆破炮孔，再进行主体开挖部位的爆破，然后爆破设计开挖轮廓线上的光面爆破炮孔，将作为围岩保护层的"光爆层"爆除，从而获得一个平整的开挖壁面。对于坝基和边坡开挖，预裂爆破和光面爆破的开挖效果差不多。地下洞室开挖选择光面爆破较多。对于高地应力区的地下洞室和强约束力条件下的岩体开挖，光面爆破的效果更好。
8.
当地下洞室跨度较大时，可采用（ ）。
参考答案A
解析本题考核的是地下洞室的锚固。当地下洞室跨度较大或围岩较破碎时，可采用钢筋网支护。
9.
下列有关灌浆的质量检查时间的说法错误的是（ ）。
参考答案C
解析见下图
10.
当水利工程建设项目初步设计静态总投资超过已批准的可行性研究报告估算静态总投资达15%时,则需（ ）。
参考答案D
解析概算静态总投资原则上不得突破已批准的可行性研究报告估算的静态总投资。静态总投资超过可行性研究报告相应估算静态总投资在15%以下时,要对工程变化内容和增加投资提出专题分析报告。超过15%以上(含15%)时,必须重新编制可行性研究报告并按原程序报批。
11.
堤防横断面上的地面坡度陡于1:5时，应将地面坡度削至缓于（ ）。
参考答案D
解析地面起伏不平时，应按水平分层由低处开始逐层填筑，不得顺坡铺填；堤防横断面上的地面坡度陡于1:5时，应将地面坡度削至缓于1:5。
12.
水利工程一般设计变更经审查确认后,应报（ ）核备。
参考答案C
解析一般设计变更文件由项目法人组织有关参建方研究确认后实施变更，并报项目主管部门核备，项目主管部门认为必要时可组织审批。
13.
型号为20Sh-19表示水泵是进口直径为20英寸的（ ）离心泵。
参考答案B
解析单级双吸卧式离心泵常见的系列为Sh、S、SA型。例如：20Sh-19表示该泵为进口直径为20英寸(即500mm)单级双吸卧式离心泵，该泵比转数为19×10=190r／min。故本题应选B。
14.
碾压混凝土坝施工时应采用（ ）。
参考答案A
解析碾压混凝土坝施工主要特点有：采用干贫混凝土；大量掺加粉煤灰，以减少水泥用量；采用通仓薄层浇筑；同时要采取温度控制和表面防裂措施。选A
15.
某施工单位承担一水电站工程项目施工，其中施工单位可以分包的工程项目是（ ）。
参考答案D
解析本题考核的是项目法人履行分包管理的职责。水利建设工程的主要建筑物的主体结构不得进行工程分包。主要建筑物是指失事以后将造成下游灾害或严重影响工程功能和效益的建筑物，如堤坝、泄洪建筑物、输水建筑物、电站厂房和泵站等。
16.
下列关于水利工程建设项目工程质量检验制度的说法，不正确的是（ ）。
参考答案C
解析工程质量报验制度。承包人每完成一道工序或一个单元工程，都应经过自检。承包人自检合格后方可报监理机构进行复核。上道工序或上一单元工程未经复核或复核不合格，不得进行下道工序或下一单元工程施工。
17.
根据《水利水电建设工程蓄水安全鉴定暂行办法》(水建管〔1999〕177号),水库蓄水安全鉴定由（ ）负责组织实施。
参考答案A
解析根据《水利水电建设工程蓄水安全鉴定暂行办法》(水建管〔1999〕177号),水库蓄水安全鉴定由项目法人负责组织实施。
18.
根据水利部《水利建设市场主体信用评价管理办法》(水建设[2019]307号)，水利建设市场主体信用等级中，B级表示信用（ ）。
参考答案C
解析根据水利部《水利建设市场主体信用评价管理办法》(水建设[2019]307号)，信用等级分为AAA(信用很好)、AA(信用良好)、A(信用较好)、B(信用一般)和C(信用较差)三等五级。
19.
重大事故隐患判定标准执行水利部《水利工程生产安全重大事故隐患判定标准(试行)》(水安监[2017]344号)，对于判定出的重大事故隐患，要做到（ ）"五落实"。
参考答案A
解析重大事故隐患判定标准执行水利部《水利工程生产安全重大事故隐患判定标准(试行)》(水安监[2017]344号)，对于判定出的重大事故隐患，要做到整改责任、资金、措施、时限和应急预案"五落实"。
20.
根据《水利工程工程量清单计价规范》GB50501--2007，某分类分项工程的项目编码为010302004014，其中004这一级编码的含义是（ ）。
参考答案C
解析本题考核的是分类分项工程量清单项目编码。分类分项工程量清单项目编码采用十二位阿拉伯数字表示(由左至右计位)。一～九位为统一编码，其中，一、二位为水利工程顺序码，三、四位为专业工程顺序码，五、六位为分类工程顺序码、七、八、九位为分项工程顺序码，十~十二位为清单项目名称顺序码。
二、多项选择题
每题2分，共10题，共20分。下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，至少有1个错项，多选、错选均不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。
21.
在下列荷载中，（ ）是可变作用荷载。
参考答案BCD
解析根据《水工建筑物荷载设计规范》SL744-2016,水工建筑物的荷载按作用随时间的变异性，可分为永久作用荷载、可变作用荷载和偶然作用荷载。其中可变作用荷载包括:静水压力、扬压力、动水压力、水锤压力、浪压力、外水压力、风荷载、雪荷载、冰压力、冻胀力、温度荷载、土壤孔隙水压力、灌浆压力等;偶然作用荷载包括:地震作用、校核洪水位时的静水压力。
22.
关于混凝土卸料、平仓、碾压的说法，正确的有（ ）。
参考答案ABC
解析本题考核的是混凝土卸料、平仓、碾压中的质量控制。卸料、铺料厚度要均匀，减少集料分离，使层内混凝土料均匀，以利于充分压实。卸料、平仓、碾压的质量要求与控制措施是：(1)要避免层间间歇时间太长，防止冷缝发生。(2)防止集料分离和拌合料过干。(3)为了减少混凝土分离，卸料落差不应大于2m，堆料高不大于1.5m。(4)入仓混凝土及时摊铺和碾压。相对压实度是评价碾压混凝土压实质量的指标，对于建筑物的外部混凝土相对压实度不得小于98％，对于内部混凝土相对压实度不得小于97％。相对压实度是评价碾压混凝土压实质量的指标。
23.
水下工程作业前通过试生产确定的相关技术参数包括（ ）等
参考答案ABCD
解析水下工程作业前应通过试生产确定最佳的船舶前移量、横摆速度、挖泥机具下放深度和排泥口吹填土堆集速度等技术参数。
24.
水利水电地基基础工程中，水工建筑物要求地基有足够的（ ）。
参考答案ACDE
解析本题考核的是水工建筑物对地基基础的基本要求。水工建筑物要求地基有足够的强度、整体性、均一性、抗渗性和耐久性。
水工建筑物对地基基础的基本要求：
(1)具有足够的强度。能够承受上部结构传递的应力。
(2)具有足够的整体性和均一性。能够防止基础的滑动和不均匀沉陷。
(3)具有足够的抗渗性。能够避免发生严重的渗漏和渗透破坏。
(4)具有足够的耐久性。能够防止在地下水长期作用下发生侵蚀破坏。
水工建筑物对地基基础的基本要求：
(1)具有足够的强度。能够承受上部结构传递的应力。
(2)具有足够的整体性和均一性。能够防止基础的滑动和不均匀沉陷。
(3)具有足够的抗渗性。能够避免发生严重的渗漏和渗透破坏。
(4)具有足够的耐久性。能够防止在地下水长期作用下发生侵蚀破坏。
25.
关于混凝土工程定额的说法，正确的有（ ）。
参考答案BCE
解析选项A错误，预制混凝土包括：预制场冲洗、清理、配料、拌制、浇筑、振捣养护，模板制作、安装、拆除、修整，预制场内运输，材料场内运输和辅助工作，预制场内吊移、堆放。
选项D错误，钢筋制作安装定额，不分部位、规格型号综合计算。
选项D错误，钢筋制作安装定额，不分部位、规格型号综合计算。
26.
根据《水利工程建设安全生产管理规定》的规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，下列一定规模的危险性较大的工程应当编制专项施工方案的有（ ）。
参考答案ABD
解析本题考核的是应当编制专项施工方案的工程。施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的工程应当编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人签字及总监理工程师核签后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：(1)基坑支护与降水工程；(2)土方和石方开挖工程；(3)模板工程；(4)起重吊装工程；(5)脚手架工程；(6)拆除、爆破工程；(7)围堰工程；(8)其他危险性较大的工程。
27.
单元工程的检查验收，施工单位的“三级检查制度”应包括（ ）。
参考答案ACD
解析施工单位应按“三级检查制度”(班组初检、作业队复检、项目部终检)的原则进行自检。
28.
根据《水利工程工程量清单计价规范》，工程量清单主要包括（ ）。
参考答案ABCD
解析根据《水利工程工程量清单计价规范》，工程量清单由分类分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星工作项目清单组成。
29.
水利工程开工前，监理工程师应对由发包人准备的（ ）等施工条件进行检查。
参考答案BCD
解析本题考核的是检查开工前由发包人准备的施工条件情况。
检查开工前由发包人准备的施工条件情况：
(1)首批开工项目施工图纸的提供；
(2)测量基准点的移交。
(3)施工用地的提供；
(4)施工合同约定应由发包人负责的道路、供电、供水、通信及其条件和资源的提供情况。
故选项BCD正确。
检查开工前由发包人准备的施工条件情况：
(1)首批开工项目施工图纸的提供；
(2)测量基准点的移交。
(3)施工用地的提供；
(4)施工合同约定应由发包人负责的道路、供电、供水、通信及其条件和资源的提供情况。
故选项BCD正确。
30.
根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》DL/T5099-2011,下列关于隧洞爆破施工的说法,正确的是（ ）
参考答案ACD
解析洞内施工不应使用汽油机械,使用柴油机械时,宜加设废气净化装置。柴油机械燃料中宜掺添加剂,以减少有毒气体的排放量。故本题正确答案选ACD
三、案例分析题
共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分。
31.
【案例分析】【背景资料】
某枢纽工程由节制闸、船闸和新筑堤防组成，节制闸14孔，每孔净宽10m，设计流量1500m3／s；船闸闸室长120m，船闸净宽10m；新筑堤防长3000m。某投标人中标并与发包人签订了施工合同。合同约定工程预付款为签约合同价的20％。投标文件中部分土方及混凝土工程量、单价见表3。
表中未列出的合同其他项目工程款为2000万元。
承包人编制并经监理人批准的进度计划为：
第1～4个月进行土方工程施工，第5个月开始浇筑混凝土，混凝土采用拌合站拌合(拌合站安装、调试需1个月时间完成)。
工程开工后，承包人根据监理人批准的进度计划，立即组织进场了部分设备，其中包括：挖掘机2台，推土机2台，自卸汽车10辆，拌合站1套。监理单位按合同发布了开工令。
工程实施过程中，发生了下列事件：
事件1：工程开工后，由于征地工作受阻未及时提供施工场地，使土方工程开工滞后1个月，承包人提出了书面索赔意向书报送监理人。监理人签收了意向书，并指示承包人调整土方工程施工进度计划，混凝土浇筑施工计划不变。承包人提出的设备索赔费用包括2台挖掘机、2台推土机、10辆自卸汽车和1套拌合站进场后1个月的闲置费用。
事件2：闸首设计建基面为岩石，开挖到建基面时，未见岩石出露，补充勘测发现建基面以下为2m厚软土，其下才为岩层，为此设计单位提出对此2m厚的软土采用碎石土换填处理并提出变更设计。碎石土单价中的直接工程费为30元／m3。
事件3：在新筑堤防填筑过程中，遇阴雨天气，承包人根据施工措施计划，对填筑面采取措施，以尽量减小阴雨天气对工程的影响。
【问题】
<1>.计算本工程的工程预付款。
<2>.指出事件1中承包人的索赔要求是否合理，索赔的费用组成是否合理。并分别说明理由。
<3>.根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，计算事件2中的碎石土单价(其他直接费费率为2％，间接费费率为9％，企业利润率为7％，税率为9％)(所有取费基数均不含税)(计算结果保留两位小数)。
<4>.根据《堤防工程施工规范》SL260—2014，指出事件3中承包人对填筑面应采取的措施。
某枢纽工程由节制闸、船闸和新筑堤防组成，节制闸14孔，每孔净宽10m，设计流量1500m3／s；船闸闸室长120m，船闸净宽10m；新筑堤防长3000m。某投标人中标并与发包人签订了施工合同。合同约定工程预付款为签约合同价的20％。投标文件中部分土方及混凝土工程量、单价见表3。
表中未列出的合同其他项目工程款为2000万元。
承包人编制并经监理人批准的进度计划为：
第1～4个月进行土方工程施工，第5个月开始浇筑混凝土，混凝土采用拌合站拌合(拌合站安装、调试需1个月时间完成)。
工程开工后，承包人根据监理人批准的进度计划，立即组织进场了部分设备，其中包括：挖掘机2台，推土机2台，自卸汽车10辆，拌合站1套。监理单位按合同发布了开工令。
工程实施过程中，发生了下列事件：
事件1：工程开工后，由于征地工作受阻未及时提供施工场地，使土方工程开工滞后1个月，承包人提出了书面索赔意向书报送监理人。监理人签收了意向书，并指示承包人调整土方工程施工进度计划，混凝土浇筑施工计划不变。承包人提出的设备索赔费用包括2台挖掘机、2台推土机、10辆自卸汽车和1套拌合站进场后1个月的闲置费用。
事件2：闸首设计建基面为岩石，开挖到建基面时，未见岩石出露，补充勘测发现建基面以下为2m厚软土，其下才为岩层，为此设计单位提出对此2m厚的软土采用碎石土换填处理并提出变更设计。碎石土单价中的直接工程费为30元／m3。
事件3：在新筑堤防填筑过程中，遇阴雨天气，承包人根据施工措施计划，对填筑面采取措施，以尽量减小阴雨天气对工程的影响。
【问题】
<1>.计算本工程的工程预付款。
<2>.指出事件1中承包人的索赔要求是否合理，索赔的费用组成是否合理。并分别说明理由。
<3>.根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，计算事件2中的碎石土单价(其他直接费费率为2％，间接费费率为9％，企业利润率为7％，税率为9％)(所有取费基数均不含税)(计算结果保留两位小数)。
<4>.根据《堤防工程施工规范》SL260—2014，指出事件3中承包人对填筑面应采取的措施。
参考答案详见解析
解析<1>.签约合同价款为=20×11+12×15+3.5×320+2000=3520万元。
工程预付款为=3520×20％=704万元。
<2>.事件1中承包人的索赔要求合理。
理由：提供施工场地是发包人的责任。
事件1中承包人索赔的费用组成不合理。
理由：拌合站限制按计划不在事件1的影响之内。
<3>.间接费：直接费×间接费率=30×9％=2.70元／m3。
企业利润=(直接费+间接费)×利润率=(30+2.70)×7％=2.29元／m3税金=(直接费+间接费+企业利润)×税率=(30+2.70+2.29)×9％=3.15元／m3。
碎石土的单价=30+2.70+2.29+3.15=38.14元／m3。
<4>.根据《堤防工程施工规范》SL260—2014的规定，施工单位应采取的措施：
(1)雨前应及时压实已填筑的作业面，并做成中央凸起向两侧微倾；
(2)雨中禁止行人和车辆通行；雨后晾晒复压检验合格后继续填筑。
工程预付款为=3520×20％=704万元。
<2>.事件1中承包人的索赔要求合理。
理由：提供施工场地是发包人的责任。
事件1中承包人索赔的费用组成不合理。
理由：拌合站限制按计划不在事件1的影响之内。
<3>.间接费：直接费×间接费率=30×9％=2.70元／m3。
企业利润=(直接费+间接费)×利润率=(30+2.70)×7％=2.29元／m3税金=(直接费+间接费+企业利润)×税率=(30+2.70+2.29)×9％=3.15元／m3。
碎石土的单价=30+2.70+2.29+3.15=38.14元／m3。
<4>.根据《堤防工程施工规范》SL260—2014的规定，施工单位应采取的措施：
(1)雨前应及时压实已填筑的作业面，并做成中央凸起向两侧微倾；
(2)雨中禁止行人和车辆通行；雨后晾晒复压检验合格后继续填筑。
32.
【案例分析】背景资料：
施工单位承担某一水库除险加固工程，加固内容主要包括均质土坝坝体灌浆，护坡修整，溢洪道拆除重建等。工程所在地区每年5-9月份为汛期，项目于2014年9月开工，计划2017年1月底完工。在验收过程中发生了以下事件：
事件一：单位工程完工后，施工单位向项目法人申请进行单位工程验收，项目法人拟委托监理单位主持单位工程验收工作，监理单位提出，单位工程质量评定工作应在单位工程验收后，将依据单位工程验收的结论进行评定。
事件二：2016年11月6日，工程通过了合同工程完工验收，2016年12月30日项目法人与施工单位完成工程和档案交接手续，同时办理了由项目负责人签字的工程质量保修书。
事件三：项目如期完工，竣工验收主持单位于2017年汛前组织了竣工验收，成立了竣工验收委员会。验收委员会由竣工验收主持单位、有关地方人民政府和部门、有关水行政主管部门和流域管理机构、质量和安全监督机构、项目法人、设计单位、运行管理单位等的代表及有关专家组成。竣工验收委员会同意质量监督机构的质量核定意见，工程质量等级为优良。
问题：
<1>.指出并改正事件一中的不妥之处。
<2>.指出并改正事件二中的不妥之处。
<3>.工程质量保修书应包括哪些方面的内容。
<4>.指出并改正事件三中的不妥之处。
施工单位承担某一水库除险加固工程，加固内容主要包括均质土坝坝体灌浆，护坡修整，溢洪道拆除重建等。工程所在地区每年5-9月份为汛期，项目于2014年9月开工，计划2017年1月底完工。在验收过程中发生了以下事件：
事件一：单位工程完工后，施工单位向项目法人申请进行单位工程验收，项目法人拟委托监理单位主持单位工程验收工作，监理单位提出，单位工程质量评定工作应在单位工程验收后，将依据单位工程验收的结论进行评定。
事件二：2016年11月6日，工程通过了合同工程完工验收，2016年12月30日项目法人与施工单位完成工程和档案交接手续，同时办理了由项目负责人签字的工程质量保修书。
事件三：项目如期完工，竣工验收主持单位于2017年汛前组织了竣工验收，成立了竣工验收委员会。验收委员会由竣工验收主持单位、有关地方人民政府和部门、有关水行政主管部门和流域管理机构、质量和安全监督机构、项目法人、设计单位、运行管理单位等的代表及有关专家组成。竣工验收委员会同意质量监督机构的质量核定意见，工程质量等级为优良。
问题：
<1>.指出并改正事件一中的不妥之处。
<2>.指出并改正事件二中的不妥之处。
<3>.工程质量保修书应包括哪些方面的内容。
<4>.指出并改正事件三中的不妥之处。
参考答案详见解析
解析<1>.不妥之处一：项目法人拟委托监理单位主持单位工程验收工作。
正确做法：单位工程验收应由项目法人主持。
不妥之处二：单位工程质量评定工作应在单位工程验收后，将依据单位工程验收的结论进行评定。
正确做法：单位工程验收应在单位工程施工质量检验与评定的基础上进行，即先进行单位工程质量评定工作。
<2>.不妥之处一：2016年12月30日项目法人与施工单位完成工程和档案交接手续。
正确做法：应在完工验收后30个工作日内交接。
不妥之处二：由项目负责人签字的工程质量保修书。
正确做法：工程质量保修书应由施工单位法定代表人签字。
<3>.合同工程完工验收情况、质量保修范围及内容、质量保修期、质量保修责任、质量保修费用、其他。
<4>.不妥之处一：竣工验收主持单位于2017年汛前组织了竣工验收。
正确做法：竣工验收需经过一个汛期后才能进行。
不妥之处二：验收委员会组成有项目法人、设计单位。
正确做法：竣工验收委员会应由竣工验收主持单位、有关地方人民政府和部门、有关水行政主管部门和流域管理机构、质量和安全监督机构、运行管理单位等的代表及有关专家组成及有关专家组成。
不妥之处三：工程质量等级为优良
正确做法：工程质量等级为合格（工程项目质量达到合格以上等级的，竣工验收的质量结论意见应为合格。）
正确做法：单位工程验收应由项目法人主持。
不妥之处二：单位工程质量评定工作应在单位工程验收后，将依据单位工程验收的结论进行评定。
正确做法：单位工程验收应在单位工程施工质量检验与评定的基础上进行，即先进行单位工程质量评定工作。
<2>.不妥之处一：2016年12月30日项目法人与施工单位完成工程和档案交接手续。
正确做法：应在完工验收后30个工作日内交接。
不妥之处二：由项目负责人签字的工程质量保修书。
正确做法：工程质量保修书应由施工单位法定代表人签字。
<3>.合同工程完工验收情况、质量保修范围及内容、质量保修期、质量保修责任、质量保修费用、其他。
<4>.不妥之处一：竣工验收主持单位于2017年汛前组织了竣工验收。
正确做法：竣工验收需经过一个汛期后才能进行。
不妥之处二：验收委员会组成有项目法人、设计单位。
正确做法：竣工验收委员会应由竣工验收主持单位、有关地方人民政府和部门、有关水行政主管部门和流域管理机构、质量和安全监督机构、运行管理单位等的代表及有关专家组成及有关专家组成。
不妥之处三：工程质量等级为优良
正确做法：工程质量等级为合格（工程项目质量达到合格以上等级的，竣工验收的质量结论意见应为合格。）
33.
【案例分析】背景资料
某水库除险加固工程为均质土坝，坝长850m，坝高18m。加固内容有：增设混凝土防渗墙、拆除重建放水涵、重建溢洪道、土坝加高培厚和新建坝顶道路等工程。施工中发生如下事件：
事件1：施工单位编制了混凝土防渗墙施工方案，方案涉及如下工作：①混凝土浇筑；②平整场地；③成槽；④挖导槽；⑤做导墙；⑥安装成槽设备；⑦检验等工作。
事件2：在土坝加高培厚施工方案讨论时，是采用进占法施工还是后退法施工有不同意见，双方都提出了自己的理由。
事件3：放水涵划分为一个分部工程，该分部工程共有35个单元工程，其中重要隐蔽工程及关键部位单元工程12个。分部工程质量情况为：35个单元全部合格，其中优良为27个(重要隐蔽工程及关键部位单元工程优良为9个)，混凝土拌合物质量符合优良标准。
事件4：工程进行了蓄水验收，有关单位的人员参加了验收。
问题：
<1>.指出事件1中混凝土防渗墙的适宜施工顺序；从工程安全角度考虑，防渗墙施工还缺少了哪项工作?
<2>.说明事件2中进占法和后退法各自的特点和确定某种施工方法的依据。
<3>.判断事件3中放水涵的工程质量等级，并说明理由。
<4>.依据验收主持单位划分，指出事件4中验收的类别和验收委员会的人员构成。
某水库除险加固工程为均质土坝，坝长850m，坝高18m。加固内容有：增设混凝土防渗墙、拆除重建放水涵、重建溢洪道、土坝加高培厚和新建坝顶道路等工程。施工中发生如下事件：
事件1：施工单位编制了混凝土防渗墙施工方案，方案涉及如下工作：①混凝土浇筑；②平整场地；③成槽；④挖导槽；⑤做导墙；⑥安装成槽设备；⑦检验等工作。
事件2：在土坝加高培厚施工方案讨论时，是采用进占法施工还是后退法施工有不同意见，双方都提出了自己的理由。
事件3：放水涵划分为一个分部工程，该分部工程共有35个单元工程，其中重要隐蔽工程及关键部位单元工程12个。分部工程质量情况为：35个单元全部合格，其中优良为27个(重要隐蔽工程及关键部位单元工程优良为9个)，混凝土拌合物质量符合优良标准。
事件4：工程进行了蓄水验收，有关单位的人员参加了验收。
问题：
<1>.指出事件1中混凝土防渗墙的适宜施工顺序；从工程安全角度考虑，防渗墙施工还缺少了哪项工作?
<2>.说明事件2中进占法和后退法各自的特点和确定某种施工方法的依据。
<3>.判断事件3中放水涵的工程质量等级，并说明理由。
<4>.依据验收主持单位划分，指出事件4中验收的类别和验收委员会的人员构成。
参考答案详见解析
解析<1>.混凝土防渗墙适宜的施工顺序是：②平整场地—④挖导槽—⑤做导墙—⑥安装成槽设备—③成槽—⑦检验—①混凝土浇筑。从工程安全的角度看，缺少了泥浆制备工作。
【考点解析】
这是一道施工管理技术题，主要考核考生对工程施工程序的了解。
防渗墙施工，一般的工序为：平整场地、挖导槽、做导墙、安装成槽设备、泥浆制备、成槽、检验、混凝土浇筑等工作。
泥浆在成槽或钻孔中的作用是固壁和排渣，有保护孔壁安全的作用，防止塌孔。因此从这个角度看，泥浆影响工程的安全。
<2>.后退法的优点是汽车可在压平的坝面上行驶，减轻轮胎磨损；缺点是推土机摊平工作量大，且没有充分利用汽车运输行驶对填土的压实。进占法是自卸汽车在未碾压的土料上行驶，轮胎磨损较严重，但是充分地利用了填土时汽车对填土的压实，显著减轻了压实工作量。
选择进占法和后退法的主要依据是填土土料的含水率，如果偏大，车辆难以行驶，则采用后退法。如果土料含水率适中，则采用进占法施工。
【分析】
这是一道施工技术题，主要考核考生对土方施工方式的选择判断。
土方施工中一般有进占法和后退法两种，后退法的优点是汽车可在压平的坝面上行驶，减轻轮胎磨损；缺点是推土机摊平工作量大，且没有充分利用汽车运输行驶对填土的压实。进占法卸料自卸汽车在未碾压的石料上行驶，轮胎磨损较严重，充分地利用了填土时汽车对填土的压实，显著减轻了压实工作量。
只要土料含水率适宜，采用进占法施工可以减少土料的额外压实。
<3>.放水涵分部工程的质量等级为合格。
理由：①单元工程优良率：27÷35×100％=77.1％>70％。
②重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程优良率为9÷12×100％=75.09％＜90％。
故，质量等级为合格。
【分析】
这是一道工程质量评定的题，主要考核考生对《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007的掌握程度。
根据本规程，分部工程施工质量合格标准为：
(1)所含单元工程的质量全部合格。质量事故及质量缺陷已按要求处理，并经检验合格。
(2)原材料、中间产品及混凝土(砂浆)试件质量全部合格，金属结构及启闭机制造质量合格，机电产品质量合格。
分部工程施工质量优良标准为：
(1)所含单元工程质量全部合格，其中70％以上达到优良等级，主要单元工程以及重要隐蔽单元工程(关键部位单元工程)质量优良率达90％以上，且未发生过质量事故。
(2)中间产品质量全部合格，混凝土(砂浆)试件质量达到优良等级(当试件组数小于30时，试件质量合格)。原材料质量、金属结构及启闭机制造质量合格，机电产品质量合格。
<4>.蓄水验收应为政府验收。
蓄水验收委员会应由验收主持单位、质量和安全监督机构、运行管理单位的代表以及有关专家组成。
【分析】
这是一道工程验收方面的题，主要考核考生对验收基本知识的掌握。
根据《水利水电建设工程验收规程》，水利水电建设工程验收按验收主持单位可分为法人验收和政府验收。
法人验收应包括分部工程验收、单位工程验收、水电站(泵站)中间机组启动验收、合同工程完工验收等；政府验收应包括阶段验收、专项验收、竣工验收等。验收主持单位可根据工程建设需要增设验收的类别和具体要求。
阶段验收应包括枢纽工程导(截)流验收、水库下闸蓄水验收、引(调)排水工程通水验收、水电站(泵站)首(末)台机组启动验收、部分工程投入使用验收以及竣工验收主持单位根据工程建设需要增加的其他验收。
阶段验收应由竣工验收主持单位或其委托的单位主持。阶段验收委员会应由验收主持单位、质量和安全监督机构、运行管理单位的代表以及有关专家组成；必要时，可邀请地方人民政府以及有关部门参加。
【考点解析】
这是一道施工管理技术题，主要考核考生对工程施工程序的了解。
防渗墙施工，一般的工序为：平整场地、挖导槽、做导墙、安装成槽设备、泥浆制备、成槽、检验、混凝土浇筑等工作。
泥浆在成槽或钻孔中的作用是固壁和排渣，有保护孔壁安全的作用，防止塌孔。因此从这个角度看，泥浆影响工程的安全。
<2>.后退法的优点是汽车可在压平的坝面上行驶，减轻轮胎磨损；缺点是推土机摊平工作量大，且没有充分利用汽车运输行驶对填土的压实。进占法是自卸汽车在未碾压的土料上行驶，轮胎磨损较严重，但是充分地利用了填土时汽车对填土的压实，显著减轻了压实工作量。
选择进占法和后退法的主要依据是填土土料的含水率，如果偏大，车辆难以行驶，则采用后退法。如果土料含水率适中，则采用进占法施工。
【分析】
这是一道施工技术题，主要考核考生对土方施工方式的选择判断。
土方施工中一般有进占法和后退法两种，后退法的优点是汽车可在压平的坝面上行驶，减轻轮胎磨损；缺点是推土机摊平工作量大，且没有充分利用汽车运输行驶对填土的压实。进占法卸料自卸汽车在未碾压的石料上行驶，轮胎磨损较严重，充分地利用了填土时汽车对填土的压实，显著减轻了压实工作量。
只要土料含水率适宜，采用进占法施工可以减少土料的额外压实。
<3>.放水涵分部工程的质量等级为合格。
理由：①单元工程优良率：27÷35×100％=77.1％>70％。
②重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程优良率为9÷12×100％=75.09％＜90％。
故，质量等级为合格。
【分析】
这是一道工程质量评定的题，主要考核考生对《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007的掌握程度。
根据本规程，分部工程施工质量合格标准为：
(1)所含单元工程的质量全部合格。质量事故及质量缺陷已按要求处理，并经检验合格。
(2)原材料、中间产品及混凝土(砂浆)试件质量全部合格，金属结构及启闭机制造质量合格，机电产品质量合格。
分部工程施工质量优良标准为：
(1)所含单元工程质量全部合格，其中70％以上达到优良等级，主要单元工程以及重要隐蔽单元工程(关键部位单元工程)质量优良率达90％以上，且未发生过质量事故。
(2)中间产品质量全部合格，混凝土(砂浆)试件质量达到优良等级(当试件组数小于30时，试件质量合格)。原材料质量、金属结构及启闭机制造质量合格，机电产品质量合格。
<4>.蓄水验收应为政府验收。
蓄水验收委员会应由验收主持单位、质量和安全监督机构、运行管理单位的代表以及有关专家组成。
【分析】
这是一道工程验收方面的题，主要考核考生对验收基本知识的掌握。
根据《水利水电建设工程验收规程》，水利水电建设工程验收按验收主持单位可分为法人验收和政府验收。
法人验收应包括分部工程验收、单位工程验收、水电站(泵站)中间机组启动验收、合同工程完工验收等；政府验收应包括阶段验收、专项验收、竣工验收等。验收主持单位可根据工程建设需要增设验收的类别和具体要求。
阶段验收应包括枢纽工程导(截)流验收、水库下闸蓄水验收、引(调)排水工程通水验收、水电站(泵站)首(末)台机组启动验收、部分工程投入使用验收以及竣工验收主持单位根据工程建设需要增加的其他验收。
阶段验收应由竣工验收主持单位或其委托的单位主持。阶段验收委员会应由验收主持单位、质量和安全监督机构、运行管理单位的代表以及有关专家组成；必要时，可邀请地方人民政府以及有关部门参加。
34.
【案例分析】【背景资料】
某水闸加固工程，闸室共3孔，每孔净宽为10.0m，底板顶面高程为20.0m，闸墩顶高程为32.0m，墩顶以上为混凝土排架、启闭机房及公路桥。加固方案为：底板顶面增浇20cm厚混凝土，闸墩外包15cm厚混凝土，拆除重建排架、启闭机房、公路桥。
为方便施工，加快施工进度，施工单位在未经复核的情况下，当现浇桥面板混凝土强度达到设计强度的70％时即拆除脚手架及承重模板。一辆特种起重机在桥上进行吊装作业时，桥面发生坍塌，造成3人死亡，直接经济损失300万元。事故发生后，施工单位按项目管理权限及时向当地市水行政主管部门进行了报告。
问题：
<1>.根据《水工混凝土施工规范》，说明桥面板拆模时机是否正确，为什么?
<2>.根据《水利部生产安全事故应急预案(试行)》，水利工程生产安全事故分为哪几级?指出本工程的事故等级。
<3>.事故发生后，施工单位上报程序有无不妥之处?简要说明理由。
某水闸加固工程，闸室共3孔，每孔净宽为10.0m，底板顶面高程为20.0m，闸墩顶高程为32.0m，墩顶以上为混凝土排架、启闭机房及公路桥。加固方案为：底板顶面增浇20cm厚混凝土，闸墩外包15cm厚混凝土，拆除重建排架、启闭机房、公路桥。
为方便施工，加快施工进度，施工单位在未经复核的情况下，当现浇桥面板混凝土强度达到设计强度的70％时即拆除脚手架及承重模板。一辆特种起重机在桥上进行吊装作业时，桥面发生坍塌，造成3人死亡，直接经济损失300万元。事故发生后，施工单位按项目管理权限及时向当地市水行政主管部门进行了报告。
问题：
<1>.根据《水工混凝土施工规范》，说明桥面板拆模时机是否正确，为什么?
<2>.根据《水利部生产安全事故应急预案(试行)》，水利工程生产安全事故分为哪几级?指出本工程的事故等级。
<3>.事故发生后，施工单位上报程序有无不妥之处?简要说明理由。
参考答案详见解析
解析<1>.(1)桥面板拆模时机不正确。
(2)根据《水工混凝土施工规范》，现浇桥面板混凝土强度应达到设计强度的100％时才能拆模。
<2>.(1)根据《水利部生产安全事故应急预案(试行)》。水利工程生产安全事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故四个等级。
(2)根据死亡人数为3人判断，本工程事故等级为较大事故。
<3>.(1)施工单位上报程序不妥。
(2)理由：除向市水行政主管部门报告外，还要向事故所在地人民政府报告，且该事故为生产安全事故，还应同时向事故所在地安全生产监督局报告。
(2)根据《水工混凝土施工规范》，现浇桥面板混凝土强度应达到设计强度的100％时才能拆模。
<2>.(1)根据《水利部生产安全事故应急预案(试行)》。水利工程生产安全事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故四个等级。
(2)根据死亡人数为3人判断，本工程事故等级为较大事故。
<3>.(1)施工单位上报程序不妥。
(2)理由：除向市水行政主管部门报告外，还要向事故所在地人民政府报告，且该事故为生产安全事故，还应同时向事故所在地安全生产监督局报告。
35.
【案例分析】背景资料
某泵站加固改造工程施工内容包括：引渠块石护坡拆除重建、泵室混凝土加固、设备更换、管理设施改造等。招标文件按照《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)编制。某公司参加了投标，为编制投标文件，公司做了以下准备工作。
工作1：搜集整理投标报价所需的主要材料和次要材料价格。其中，主要材料预算价格如下表所示。
主要材料预算价格表
工作2：根据招标文件中对项目经理的职称和业绩加分要求，拟定张×为项目经理，准备了张×的身份证、工资关系、人事劳动合同证明材料、社会保险证明材料、相关证书及类似项目业绩。
工作3：根据招标文件对资格审查资料的要求，填写公司基本情况表、资格审查自审表、原件的复印件等相关表格，并准备了相关原件。
经过评标，投标人A中标，发包人与A单位按照招标文件内置合同签订了施工承包合同，承包合同约定，大坝基础开挖工程可由A分包给B单位，合同工期为5周。开工5周以来的土石方开挖成本数据统计见下表。根据施工期相关规划，开挖处的部分土石料将用于回填。
问题
<1>.依据背景资料，分别简要说明B单位从开工至第1、2、3、4周周末进度和成本偏差情况以及第5周末成本的偏差情况。
<2>.依据背景资料，分别指出B单位“前5周大坝土石方开挖成本数据相关曲线示意图”中A、B、C三条曲线的名称。
<3>.指出土石方调配平衡是否合理的主要指标和土石方调配平衡的基本原则。
<4>.指出背景资料工作1主要材料预算价格表中，甲、乙、丙、丁、戊所代表的材料或单位名称。除表格所列材料外，为满足编制本工程投标报价的要求，该公司还需搜集哪些主要材料价格?
<5>.背景资料工作2中，该公司应准备张×的相关证书有哪些?为证明张×业绩有效，需提供哪些证明材料?背景资料工作3中，公司基本情况表后附的公司相关证书有哪些?除工作3中所提到的相关表格外，该公司为满足资格审查的要求，还需填写的表格有哪些?
某泵站加固改造工程施工内容包括：引渠块石护坡拆除重建、泵室混凝土加固、设备更换、管理设施改造等。招标文件按照《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)编制。某公司参加了投标，为编制投标文件，公司做了以下准备工作。
工作1：搜集整理投标报价所需的主要材料和次要材料价格。其中，主要材料预算价格如下表所示。
主要材料预算价格表
工作2：根据招标文件中对项目经理的职称和业绩加分要求，拟定张×为项目经理，准备了张×的身份证、工资关系、人事劳动合同证明材料、社会保险证明材料、相关证书及类似项目业绩。
工作3：根据招标文件对资格审查资料的要求，填写公司基本情况表、资格审查自审表、原件的复印件等相关表格，并准备了相关原件。
经过评标，投标人A中标，发包人与A单位按照招标文件内置合同签订了施工承包合同，承包合同约定，大坝基础开挖工程可由A分包给B单位，合同工期为5周。开工5周以来的土石方开挖成本数据统计见下表。根据施工期相关规划，开挖处的部分土石料将用于回填。
问题
<1>.依据背景资料，分别简要说明B单位从开工至第1、2、3、4周周末进度和成本偏差情况以及第5周末成本的偏差情况。
<2>.依据背景资料，分别指出B单位“前5周大坝土石方开挖成本数据相关曲线示意图”中A、B、C三条曲线的名称。
<3>.指出土石方调配平衡是否合理的主要指标和土石方调配平衡的基本原则。
<4>.指出背景资料工作1主要材料预算价格表中，甲、乙、丙、丁、戊所代表的材料或单位名称。除表格所列材料外，为满足编制本工程投标报价的要求，该公司还需搜集哪些主要材料价格?
<5>.背景资料工作2中，该公司应准备张×的相关证书有哪些?为证明张×业绩有效，需提供哪些证明材料?背景资料工作3中，公司基本情况表后附的公司相关证书有哪些?除工作3中所提到的相关表格外，该公司为满足资格审查的要求，还需填写的表格有哪些?
参考答案详见解析
解析<1>.开工至第1、2、3、4周周末进度和成本偏差情况以及第5周末成本的偏差情况见下表。
【分析】
进度偏差=已完工程计划成本累计-拟完工程计划成本累计
成本偏差=已完工程计划成本累计-已完工程实际成本累计
<2>.A为拟完工程计划成本累计曲线；
B为已完工程实际成本累计曲线；
C为已完工程计划成本累计曲线。
【分析】
可以根据各曲线的最终累计值判别。最大值(57)对应的为已完工程实际成本累计曲线，最小值(51)对应的为已完工程计划成本累计曲线。
<3>.判断土石方调配平衡是否合理的主要指标是运输费用或费用最小。
土石方调配平衡的基本原则主要有料尽其用，事件匹配，容量适度。
【分析】
土石方平衡调配是否合理的主要判断指标是运输费用，费用花费最少的方案就是最好的调配方案。土石方调配可按线性规划进行。
土石方调配需考虑许多因素，如围堰填筑时间、土石坝填筑时间和高程、厂前区管道施工工序、围堰拆除方法、弃渣场地(上游或下游)、运输条件(是否过河、架桥时间)等。
土石方平衡调配的基本原则是在进行土石方调配时要做到料尽其用、时间匹配和容量适度。
(1)料尽其用
开挖的土石料可用来作堤坝的填料、混凝土骨料或平整场地的填料等。前两种利用质量要求较高，场地平整填料一般没有太多的质量要求。
(2)时间匹配
土石方开挖应与用料在时间上尽可能相匹配，以保证施工高峰用料。
(3)容量适度
堆料场和弃渣场的设置应容量适度，尽可能少占地。开挖区与弃渣场应合理匹配，以使运费最少。
<4>.甲代表钢筋；
乙代表水泥；
丙代表柴油；
丁代表t或吨；
戊代表m3或立方米。
还需要搜集整理价格的有：黄砂(沙)、块石、板枋(或木材)。
【分析】
基础单价是计算建筑、安装工程单价的基础，通常包括人工预算单价，材料预算价格，电、风、水预算价格，施工机械台时费，砂石料单价，混凝土材料单价。
水利：工程中的主材(钢材、木材、水泥等)和地方三材(块石、黄砂、碎石)所占比重大，用量多，对于造价的影响大，一般需编制材料预算价格。材料预算价格是指购买地运到工地分仓库(或堆放场地)的出库价格。材料预算价格一般包括材料原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费四项，个别材料若规定另计包装费的另行计算。题中，水泥、柴油、钢筋均属主材，其市场价格及单位是常识，且有明显差异；黄砂(沙)、块石和碎石是地方三材。上述知识是水利工程造价管理知识中的基本概念，需要掌握。至于板枋(或木材)属于混凝土工程施工必备之材料。
需要指出的是，答案所列还需要搜集整理价格仅指主要材料，其他材料属于次要材料，是一个特定概念，不可混淆。
<5>.(1)应准备的张×证书包括：职称聘任证书、注册建造师证书、安全生产考核合格证书。
(2)证明业绩有效的资料有：业绩项目的中标通知书、合同协议书、合同工程完工证书或竣工(验收鉴定)证书。
(3)后附的公司证书包括营业执照、资质证书、安全生产许可证。
(4)应填报的资格审查资料表还包括：近5年完成的类似项目情况表、正在施工和新承接的项目情况表、近3年发生的诉讼及仲裁情况、近3年财务状况表。
【分析】
招标人可以对潜在投标人或者投标人进行资格审查。资格审查分为资格预审和资格后审。项目经理资格是施工招标主要资格审查因素。
根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，项目经理应当由本单位的水利水电工程专业注册建造师担任。拟担任项目经理的注册建造师应符合《水利水电工程注册建造师执业工程范围和执业工程规模标准》，有一定数量类似工程业绩，具备有效的安全生产考核合格证书，并属于投标人本单位人员。
业绩一般指类似工程业绩。业绩的类似性包括功能、结构、规模、造价等方面，应根据招标项目具体特点，约定在招标文件中。业绩以合同工程完工证书颁发时间为准。
根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，投标人须填报的资格审查资料规定如下：
(1)“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。
(2)“近3年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。
(3)“近5年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书、工程接收证书(工程竣工验收证书)的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
(4)“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
(5)“近3年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件。
(6)投标人须知前附表规定接受联合体投标的，第1项至第5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
需要指出的是，根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，上述资格审查证明资料一般统一要求在“招标文件第八章原件复印件”中。投标人在资格审查自审表中先自审，最终审查结果由评标委员会认定。
【分析】进度偏差=已完工程计划成本累计-拟完工程计划成本累计
成本偏差=已完工程计划成本累计-已完工程实际成本累计
<2>.A为拟完工程计划成本累计曲线；
B为已完工程实际成本累计曲线；
C为已完工程计划成本累计曲线。
【分析】
可以根据各曲线的最终累计值判别。最大值(57)对应的为已完工程实际成本累计曲线，最小值(51)对应的为已完工程计划成本累计曲线。
<3>.判断土石方调配平衡是否合理的主要指标是运输费用或费用最小。
土石方调配平衡的基本原则主要有料尽其用，事件匹配，容量适度。
【分析】
土石方平衡调配是否合理的主要判断指标是运输费用，费用花费最少的方案就是最好的调配方案。土石方调配可按线性规划进行。
土石方调配需考虑许多因素，如围堰填筑时间、土石坝填筑时间和高程、厂前区管道施工工序、围堰拆除方法、弃渣场地(上游或下游)、运输条件(是否过河、架桥时间)等。
土石方平衡调配的基本原则是在进行土石方调配时要做到料尽其用、时间匹配和容量适度。
(1)料尽其用
开挖的土石料可用来作堤坝的填料、混凝土骨料或平整场地的填料等。前两种利用质量要求较高，场地平整填料一般没有太多的质量要求。
(2)时间匹配
土石方开挖应与用料在时间上尽可能相匹配，以保证施工高峰用料。
(3)容量适度
堆料场和弃渣场的设置应容量适度，尽可能少占地。开挖区与弃渣场应合理匹配，以使运费最少。
<4>.甲代表钢筋；
乙代表水泥；
丙代表柴油；
丁代表t或吨；
戊代表m3或立方米。
还需要搜集整理价格的有：黄砂(沙)、块石、板枋(或木材)。
【分析】
基础单价是计算建筑、安装工程单价的基础，通常包括人工预算单价，材料预算价格，电、风、水预算价格，施工机械台时费，砂石料单价，混凝土材料单价。
水利：工程中的主材(钢材、木材、水泥等)和地方三材(块石、黄砂、碎石)所占比重大，用量多，对于造价的影响大，一般需编制材料预算价格。材料预算价格是指购买地运到工地分仓库(或堆放场地)的出库价格。材料预算价格一般包括材料原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费四项，个别材料若规定另计包装费的另行计算。题中，水泥、柴油、钢筋均属主材，其市场价格及单位是常识，且有明显差异；黄砂(沙)、块石和碎石是地方三材。上述知识是水利工程造价管理知识中的基本概念，需要掌握。至于板枋(或木材)属于混凝土工程施工必备之材料。
需要指出的是，答案所列还需要搜集整理价格仅指主要材料，其他材料属于次要材料，是一个特定概念，不可混淆。
<5>.(1)应准备的张×证书包括：职称聘任证书、注册建造师证书、安全生产考核合格证书。
(2)证明业绩有效的资料有：业绩项目的中标通知书、合同协议书、合同工程完工证书或竣工(验收鉴定)证书。
(3)后附的公司证书包括营业执照、资质证书、安全生产许可证。
(4)应填报的资格审查资料表还包括：近5年完成的类似项目情况表、正在施工和新承接的项目情况表、近3年发生的诉讼及仲裁情况、近3年财务状况表。
【分析】
招标人可以对潜在投标人或者投标人进行资格审查。资格审查分为资格预审和资格后审。项目经理资格是施工招标主要资格审查因素。
根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，项目经理应当由本单位的水利水电工程专业注册建造师担任。拟担任项目经理的注册建造师应符合《水利水电工程注册建造师执业工程范围和执业工程规模标准》，有一定数量类似工程业绩，具备有效的安全生产考核合格证书，并属于投标人本单位人员。
业绩一般指类似工程业绩。业绩的类似性包括功能、结构、规模、造价等方面，应根据招标项目具体特点，约定在招标文件中。业绩以合同工程完工证书颁发时间为准。
根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，投标人须填报的资格审查资料规定如下：
(1)“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。
(2)“近3年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。
(3)“近5年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书、工程接收证书(工程竣工验收证书)的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
(4)“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
(5)“近3年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件。
(6)投标人须知前附表规定接受联合体投标的，第1项至第5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
需要指出的是，根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，上述资格审查证明资料一般统一要求在“招标文件第八章原件复印件”中。投标人在资格审查自审表中先自审，最终审查结果由评标委员会认定。