2027年一级建造师《机电工程管理与实务》冲刺试卷二

机电工程管理与实务 冲刺试卷 共 35 题 9914 次浏览 更新于 2026-09-26
下载试卷(PDF)

一、单项选择题

每题1分,共20题,共20分。下列每小题的四个选项中,只有一项是最符合题意的正确答案,多选、错选或不选均不得分。

1
下列粘结剂中,对金属具有很强的粘结能力的是( )。
  • A.聚酯酸乙烯粘结剂
  • B.丙烯酸酯类粘结剂
  • C.环氧树脂粘结剂
  • D.酚醛树脂粘结剂
2
下列选项中,不属于静置设备性能参数的是( )
  • A.容积
  • B.温度
  • C.反应时间
  • D.换热面积
3
铝制管道可输送的介质不包括( )。
  • A.醋酸
  • B.蚁酸
  • C.碱液
  • D.尿素
4
焊接变形的面外变形可分为( )。
  • A.焊缝纵向收缩变形、弯曲变形、扭曲变形、失稳波浪变形
  • B.角变形、焊缝纵向收缩变形、扭曲变形、失稳波浪变形
  • C.角变形、弯曲变形、焊缝纵向收缩变形、失稳波浪变形
  • D.角变形、弯曲变形、扭曲变形、失稳波浪变形
5
主要适用于某些特重、特高和场地受到特殊限制吊装的是( )
  • A.流式起重机
  • B.塔式起重机
  • C.桅杆起重机
  • D.施工升降机
6
综合利用不同材料的特性、具有较长使用寿命的防腐方法是( )
  • A.涂料施工方法
  • B.金属涂层旋工方法
  • C.电化学保护施工方法
  • D.衬里施工方法
7
球形罐整体热处理过程中应监测柱脚实际位移值及支柱垂直度,及时调整支柱使其处于垂直状态。整体热处理后应测量并调整支柱的( )。
  • A.垂直度和拉杆挠度
  • B.水平度和拉杆挠度
  • C.水平度和垂直度
  • D.铅垂度和水平度
8
关于电缆敷设前的检查说法,错误的是( )。
  • A.电缆通道畅通,排水良好
  • B.电缆型号、规格、电压应符合设计要求
  • C.电缆外观应无损伤、绝缘良好
  • D.充油电缆的油压不宜低于0.05MPa
9
以下耐火材料用作隔热耐火砖的是( )。
  • A.锆英砂砖
  • B.碳砖
  • C.高铝砖
  • D.镁铝砖
10
自动化仪表工程施工中,综合控制系统设备安装前应具备的条件不包括( )。
  • A.基础底座安装完毕
  • B.地板、顶棚、内墙、门窗施工完毕
  • C.综合控制系统的行程试验合格
  • D.供电系统及室内照明施工完毕并已投入运行
11
根据《工业炉窑砌筑工程的施工及验收规范》.不属于工序交接证明书内容的是( )。
  • A.隐蔽工程验收合格证明
  • B.焊接严密试验合格证明
  • C.耐火材料验收合格证
  • D.上道工序成果的保护要求
12
下列地脚螺栓中,用于固定工作时有强烈振动和冲击的重型机械设备的是( )
  • A.固定地脚螺栓
  • B.胀锚地脚螺栓
  • C.活动地脚螺栓
  • D.粘接地脚螺栓
13
敷设仪表电缆时的环境温度要求塑料绝缘电缆不低于( )℃,橡皮绝缘电缆不低于( )℃。电缆电线敷设前,应进行外观检查和导通检查,并进行绝缘电阻测试。
  • A.0;0
  • B.-10;0
  • C.0;10
  • D.0;-15
14
锅炉受热面施工程序中,组件地面验收的紧前工序是( )。
  • A.设备及其部件清点检查
  • B.通球试验与清理
  • C.管子就位对口焊接
  • D.联箱找正划线
15
当导管埋设于混凝土内时,弯曲半径不宜小于管外径的( )倍。
  • A.2
  • B.6
  • C.15
  • D.20
16
具有防振要求的高层建筑管道应加设( )。
  • A.刚性连接
  • B.柔性连接
  • C.法兰连接
  • D.承插连接
17
适用于现货价值较小的标准设备、制造高度专门化的设备的采购方式是( )
  • A.直接采购
  • B.招标采购
  • C.定点采购
  • D.询价采购
18
招投标项目的分类中,承包商承担工程的设计及土建安装施工,并承担投产运行后设计指标的实现及施工质量的责任是( )。
  • A.设计和采购总承包
  • B.设计施工总承包
  • C.采购及施工总承包。
  • D.施工总承包
19
在资金使用计划管理中,( )计算方法严密准确,但是计算工作量大,一般适用于主要材料等资金的核定。
  • A.定额日数法
  • B.因素分析法
  • C.比较计算法
  • D.余额计算法
20
验收评定工作的基础工作在施工单位,并经第三方的工程质量监督部门或( )来确认。
  • A.质量检测机构
  • B.竣工验收组织
  • C.工程监理单位
  • D.勘察设计单位

二、多项选择题

每题2分,共10题,共20分。下列每小题的备选答案中,有两个或两个以上符合题意的正确答案,至少有1个错项,多选、错选均不得分;少选,所选的每个选项得0.5分。

21
关于缆风绳的设置要求,正确的有( )。
  • A.直立单桅杆顶部缆风绳的设置宜为6根至8根
  • B.缆风绳与地面的夹角宜为30°,最大不得超过60°
  • C.直立单桅杆各相邻缆风绳之间的水平夹角不得大于45°
  • D.对倾斜吊装的桅杆应加设后背主缆风绳,且设置数量不应少于2根
  • E.缆风绳应设置防止滑车受力后产生扭转的设施
22
炉窑砌筑施工冬期施工的技术要求说法正确的是( )
  • A.工作地点和砌体周围温度均不应低于5℃
  • B.高铝水泥耐火浇注料的水温不应超过30℃
  • C.耐火泥浆、耐火浇注料的搅拌应在暖棚内进行
  • D.砌筑完毕后,若不能随即烘炉投产时,应采取烘干措施
  • E.黏土结合耐火浇注料、水玻璃耐火浇注料、磷酸盐耐火烧注料施工时的温度不宜低于5℃
23
管道阀门安装要求不包括( )。
  • A.应按介质流向确定其安装方向
  • B.检查阀门填料,其压盖螺栓应留有调节裕量
  • C.阀门与金属管道焊接连接时,阀门应在关闭的状态下进行
  • D.安全阀应水平安装
  • E.安全阀的进、出口管道上设截止阀时,应加铅封,且锁定在开启状态
24
部分静置的简单设备或辅助设备有时采用胀锚地脚螺栓的连接方式。胀锚地脚螺栓安装应满足的要求,正确的是( )
  • A.钻孔处不得有裂缝
  • B.钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配
  • C.安装胀锚螺栓的基础强度不得大于10MPa
  • D.钻孔时应防止钻头与基础中的钢筋、埋管等相碰
  • E.胀锚地脚螺栓中心到基础边缘的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径
25
关于变压器安装技术要求,说法正确的是( )
  • A.1600kVA以上变压器,各相绕组之间差别不应大于4%
  • B.变压器与封闭母线连接时,其套管中心线应与封闭母线中心线相符
  • C.变压器中性点的接地回路中,靠近变压器处,宜做一个可拆卸的连接点
  • D.电压等级在35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为士1%
  • E.在变压器所有安装工作结束后应进行铁芯对地、有外引接地线的夹件对地及铁芯对夹件的绝缘电阻测量
26
设备监造文件见证点监督检查的主要内容包括( )。
  • A.外购件的质量证明文件
  • B.生产工艺文件
  • C.原材料进货合同
  • D.技术方案
  • E.人员资格证明
27
机电工程施工进度计划安排中的协调制约因素有( )。
  • A.工程实体现状
  • B.设备材料进场时机
  • C.机电安装工艺规律
  • D.施工机具和作业人员配备
  • E.施工组织设计
28
机电工程施工阶段项目成本控制要点包括( )。
  • A.编制成本计划
  • B.分解落实计划成本
  • C.核算实际成本
  • D.进行成本差异分析
  • E.进行成本控制考评
29
经批准或事后报告就可中止供电的情形有( )
  • A.确有窃电行为
  • B.不可抗力和紧急避险
  • C.私自向外转供电力者
  • D.受电装置经检查不合格
  • E.危害供用电安全,扰乱供用电秩序
30
任何单位和个人不准在工作岗位上使用( )的计量器具。
  • A.被认定为C类
  • B.无检定合格印、证
  • C.超过检定周期
  • D.经检定不合格
  • E.未做仲裁检定

三、案例分析题

共5题,(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分。

31
【背景资料】
某安装公司签订了20MWp并网光伏发电项目的施工总承包合同,主要工作内容包括:光伏厂区发电设备及线路(包括光伏阵列设备、逆变及配电设备、箱式变压器、35kV电缆集电线路等)安装工程,35kV架空线路安装工程。开关柜安装工程(包括一次设备、母线和二次设备)等。安装公司项目部进场后,认真开展项目开工前的各项准备工作,项目经理组织编制了机电安装工程施工组织设计,技术人员编制了主要施工方案,方案中的文明施工管理的重点是临时用电要求和设备管理要求。
施工前,向作业人员进行了安全技术交底,光伏场区集电线路设计为35kV直埋电缆,根据施工方案要求,采用机械开挖电缆沟,由于沟底有少量碎石,施工人员在沟底铺设一层细沙,完成直埋电缆工程的相关工作。
逆变器的基础型钢的施工过程记录如下:
1)将10号槽钢调直,按图纸、逆变器技术资料提供的尺寸预制加工型钢架,并刷防锈漆做防腐处理
2)按设计图纸将预制好的基础型钢架放于预埋铁上,找平、找正,基础型钢项部应高出抹平地面8mm
3)基础型钢与地线连接:将型钢一端与接地线镀锌扁钢(40X4)进行焊接,熠接的搭接长度为100mm,再刷防锈漆做防腐处理。
在施工过程中,公司总部多次对项目部进行综合检查,发现部分室内电气设备的防静电接线采用螺栓连接,螺栓规格为M8,连接处设置了防松动装置并涂抹了凡士林,存在施工质量问题,要求项目部进行了整改。
[问题]
(1)、本工程在文明施工管理中,对设备管理有何要求?
(2)、沟底铺设一层细沙后,直埋电缆工程的相关工作有哪些?
(3)、逆变器的基础型钢的施工过程中飞存在哪些明显的错误?结合背景进行分析,基础型钢的施工还应注意哪些质量问题?
(4)、针对综合检查发现的问题,项目部如何整改?
32
【背景资料】
某石化总厂(甲方)与某安装公司(乙方)签订了某机电设备安装施工合同。该安装工程项目涉及的设备和材料均由甲方提供。甲乙双方合同规定,采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加或减少超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价。工作B、C、E作业使用的主要施工机械一台(乙方自备),台班费用为400元/台班,其中台班折旧费为50元/台班,施工网络计划如下图所示(单位:天)。
图中箭头上方为工程名称,箭头下方为持续时间,双箭头为关键线路。
题目图片
甲乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件:
事件一:由于甲供设备和材料迟迟未到货,致使工作D推迟2天,乙方人员配合用工5个工作日,窝工6个工作日。
事件二:8月21、22日场外停电,停工2天,造成人员窝工16个工日,机械台班2个台班,每个台班单价50元/台班。
事件三:因设计变更,工作E工程量由招标文件中的300m3增加至350m3,超过了10%,合同中该工作综合单价为55元/m3,经协商后综合单价调为50元/m3。
事件四:为保证施工质量,乙方在施工中将工作及原设计尺寸扩大,增加工作量15m3,该工作综合单价为78元/m3。
事件五:在工作D、E均完成后,甲方指令增加一项临时工作K,经核实,完成此项工作需要1天时间,机械台班1个,人工工日10个。
问题:
(1).简述机电工程项目索赔发生的原因有哪些?
(2).上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些不可以提出索赔要求?说明理由。
(3).每项事件工期索赔各是多少?总工期索赔多少天?
(4).工作E结算价应为多少?
(5).若人工工日单价为25元/工日,合同规定窝工人工费补偿标准为12元/工日,因增加用工所需管理费为增加人工费的20%,工作K的综合取费为人工费的80%,机械台班单价为400元/台班,试计算除事件三外合理的费用索赔总额。
33
【背景资料】
A施工单位总包一炼钢厂项目,工程内容有连铸安装工程、机械设备安装工程、蒸汽排风机安装工程、电气安装工程、自动化仪表安装工程等,合同约定主要设备由建设单位采购。施工合同按《建设工程质量管理条例》规定签订了在正常使用条件下的最低保修期限。
A施工单位及时组建了项目部,项目部按工业安装工程质量验评项目划分的规定,对安装工程项目进行了划分,并将其中的连铸安装工程分包给B安装公司。项目部进场后,,施工方案的编制人员应向施工作业人员进行施工方案交底,交底的主要内容是该工程的安装工程量、工程规模及现场的施工环境等。项目部在组织施工过程中发生了以下事件:
事件一:施工过程中,因建设单位提供的蒸汽排风机晚到一个月,B公司向建设单位提出了索赔,被建设单位拒绝。
事件二:该工程在正常运行3年后,因设备故障、电气管线故障、给水排水管网阀门漏水、中央控制室的供热和供冷系统失效而导致停产。建设单位发函要求该施工单位进行保修。施工单位以超过了保修期婉拒了建设单位的要求。
二、问题
(1).指出A施工单位承包的工程中哪个属单位工程、分部工程和分项工程?
(2).技术人员对班组施工方案交底的内容是否正确?写出交底的内容。
(3).事件一中,建设单位为什么拒绝B公司提出的索赔?指出正确的做法。
(4).事件二中,为什么施工单位婉拒了建设单位的保修要求?
34
【背景资料】
A施工单位承包了某机电安装工程,根据业主要求,编制施工进度计划见图1。
施工过程中,发生了如下的事件:
事件1:施工现场停水、停电,导致C工作停工5天
事件2:由于设计变更导致E工作停工待图2天
事件3:由于建设单位原因,造成H工作延误2天
题目图片
上述事件发生后,项目部认真落实施工进度控制措施,加强施工进度的检查,通过检查进一步协调各专业和各工序间的配合衔接关系。
在工程的质量验收中,发现40×4mm镀锌扁钢接地干线搭接不符合施工质量验收规范要求,个别插座接线错误,监理工程师提出整改要求,项目部返工后,通过验收。
题目图片
主体工程、辅助工程和公用设施按设计文件要求建成,单位工程验收合格后,建设单位及时向政府有关部门申请项目的专项验收,并提供备案申报表、施工许可文件复印件及规定的相关材料等,项目通过专项验收。
问题:
(1).上述3种事件,建设单位应赔偿A施工单位多少天?并说明理由用工作代号表示关键线路,并计算工期。
(2).施工进度计划调整的内容包括哪些方面?
(3).画出40×4mm镀锌扁钢正确的焊接搭接方式。图中1、2、3分别接何种线?
(4).建设工程项目投入试生产前和试生产阶段应完成哪些专项验收?
35
【背景资料】
A施工单位总承包某石油库区改扩建工程,主要工程内容包括:(1)新建4台50000m3浮顶油罐;(2)罐区综合泵站及管线;(3)建造18m跨度钢混结构厂房和安装1台32t桥式起重机;(4)油库区原有4台10000m3拱顶油罐开罐检查和修复。A施工单位把厂房建造和桥式起重机安装工程分包给具有相应资质的B施工单位。工程项目实施中做了以下工作:
工作1:A施工单位成立了工程项目部。项目部编制了职业健康安全技术措施计划,制定了风险对策和应急预案。
工作2:根据工程特点,项目部成立了消防领导小组,落实了消防责任制和责任人员,加强了防火、易燃易爆物品等的现场管理措施。
工作3:为保证库区原有拱顶罐检修施工安全,项目部制定了油罐内作业安全措施。主要内容包括:
(1)关闭所有与油罐相连的可燃、有害介质管道的阀门,并在作业前进行检查。
(2)油罐的出、入口畅通。
(3)采取自然通风,必要时强制通风。
(4)配备足够数量的防毒面具等。
(5)油罐内作业使用电压为36V的行灯照明,且有金属保护罩。
工作4:B施工单位编制了用桅杆系统吊装32t桥式起重机吊装方案,由B单位技术总负责人批准后实施。
问题
(1).应急预案分为哪几类?
(2).列出现场保卫消防管理的主要具体措施。
(3).指出并纠正项目部的油罐内作业安全措施的不妥或错误之处,并补充遗漏的内容。
(4).32t桥式起重机吊装方案的审批程序是否符合规定要求?说明理由。