返回试卷 在打印对话框中选择「另存为 PDF」即可下载

2026年5月31日二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题（网友回忆版）

建设工程法规及相关知识 / 历年真题　共 65 题　更新于 2026-09-27

一、单项选择题

每题1分，共60题，共60分。下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。

1.
施工单位根据合同约定进入施工现场，其对施工现场的占有属于（　）。
  • A.自主占有
  • B.他主占有
  • C.无权占有
  • D.恶意占有

参考答案B

解析施工单位按合同进入施工现场，是基于与建设单位的合同关系，以建设单位利益为目的占有，属于他主占有。答案选B。
2.
根据《劳动法》，提供劳动保护保障劳动卫生安全的主要责任主体是（　）。
  • A.劳动者本人
  • B.工会组织
  • C.用人单位
  • D.劳动行政部门

参考答案C

解析《劳动法》规定用人单位有义务为劳动者提供劳动保护和保障劳动卫生安全。答案选C。
3.
下列规范性法律文件中，属于部门规章的是（　）。
  • A.《招标投标法》
  • B.《建设工程质量管理条例》
  • C.《重庆市建设档案管理规定》
  • D.《市政公用设施抗灾设防管理规定》

参考答案D

解析部门规章由国务院各部委制定，名称多以“规定”“办法”等结尾。A是法律，B是行政法规，C是地方政府规章，D是住建部制定的部门规章。答案选D。
4.
根据《民法典》，不动产物权发生变动的时间是（　）。
  • A.转让合同签订之日
  • B.记载于不动产登记簿时
  • C.支付价款之日
  • D.交付不动产之日

参考答案B

解析《民法典》规定，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。答案选B。
5.
关于注册商标有效期的说法正确的是（　）
  • A.有效期为10年，自申请日起算
  • B.有效期为15年，自核准注册日起算
  • C.有效期为10年，自核准注册日起算
  • D.有效期为10年，自使用之日起计算

参考答案C

解析注册商标有效期是10年，从核准注册日起算。所以答案选C。
6.
机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，付款期限最长不超过（　）日。
  • A.30
  • B.90
  • C.120
  • D.60

参考答案D

解析依据相关规定，机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，付款期限最长不超过60日。所以答案选D。
7.
根据《民法典》，下列民事法律中，处于诉讼时效执行的期间部分不超过（　）。
  • A.6个月
  • B.2年
  • C.1年
  • D.3年

参考答案D

解析《民法典》普通诉讼时效为3年，法律另有特殊规定除外，本题普通情形时效最长不超3年，选D。
8.
根据《消防法》，依法应当申请消防验收的建设工程竣工后，建设单位应当提请消防验收的部门是（　）。
  • A.应急管理部门
  • B.生态环境主管部门
  • C.城乡规划主管部门
  • D.住房和城乡建设主管部门

参考答案D

解析依据《消防法》，依法应申请消防验收的建设工程竣工后，由住房和城乡建设主管部门负责消防验收。答案选D。
9.
根据《刑法》，一人犯数罪均判处拘役，对其最高处罚年限不得超过（　）。
  • A.6个月
  • B.2年
  • C.3年
  • D.1年

参考答案D

解析依据刑法规定，数罪并罚时，拘役总和刑期不满一年的，最高不能超过一年。所以一人犯数罪均判处拘役，最高处罚年限不得超过1年。答案选D。
10.
根据《劳动争议调解仲裁法》，仲裁庭裁决劳动争议案件，作出裁决的期限应当是自仲裁委员会受理仲裁申请之日起（　）。
  • A.60日内
  • B.30日内
  • C.45日内
  • D.90日内

参考答案C

解析《劳动争议调解仲裁法》规定仲裁庭裁决劳动争议案件，应自仲裁委员会受理仲裁申请之日起45日内作出裁决。答案选C。
11.
依法必须进行招标的项目，投标人要有合理的时间编制投标文件，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（　）。
  • A.15日
  • B.15个工作日
  • C.20日
  • D.20个工作日

参考答案C

解析法规规定依法必须招标项目，从招标文件发出到投标文件截止，最短不少于20日。答案选C。
12.
下列合同争议，诉讼期限为4年的是（　）。
  • A.国际货物买卖合同
  • B.融资租赁合同
  • C.建设工程合同
  • D.技术咨询合同

参考答案A

解析根据法律规定，国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或申请仲裁的时效期间为4年。本题选项中只有A是国际货物买卖合同。答案选A。
13.
根据《行政诉讼法》，行政诉讼案件公开审理的说法正确的（　）。
  • A.所有行政诉讼案件均公开审理
  • B.涉及国家秘密的，一律不公开审理
  • C.涉及商业秘密的，一律不公开审理
  • D.涉及个人隐私的，由当事人申请公开审理

参考答案B

解析行政诉讼一般公开审理，但涉及国家秘密、个人隐私和法律另有规定的不公开，涉及商业秘密的，当事人申请不公开的才不公开。A 说法太绝对；C 涉及商业秘密需当事人申请才可不公开；D 涉及个人隐私是法定不公开，不是由当事人申请公开。B 正确。答案：B
14.
甲企业通过广告推出环保节能型特种建筑材料，乙企业为了建造高档小区，以其他同类建筑材料市场价2倍的价格购买，但施工中发现该建筑材料的特性与宣传严重不符。关于该合同效力的说法，正确的是（　）。
  • A.合同有效
  • B.合同可撤销
  • C.合同无效
  • D.合同效力待定

参考答案B

解析甲企业广告宣传与材料实际特性严重不符，构成欺诈。受欺诈订立的合同，受欺诈方有权请求撤销，所以合同可撤销。答案选B。
15.
关于施工企业安全生产教育培训的说法，正确的是（　）。
  • A.作业人员进入新的施工现场前应当接受安全生产教育培训
  • B.施工企业应对职工每年进行少40学时的再培训
  • C.职工教育经费应当按照企业年度收入总额的一定比例提取和使用
  • D.国家推行中国特色学徒制，企业必须按照岗位总量一定比例设立学徒岗位

参考答案A

解析B选项再培训学时应为每年至少20学时；C选项职工教育经费按工资总额一定比例提取；D选项是鼓励企业设立学徒岗位而非必须。A选项作业人员进入新现场前接受安全生产教育培训合理。答案：A
16.
某房地产公司委托设计师张某绘制一幅小区规划效果图，但双方在合同中未对著作权的归属作出约定。关于该效果图著作权归属的说法，正确的是（　）。
  • A.著作权属于房地产公司
  • B.署名权由设计师张某享有，其他权利由房地产公司享有
  • C.著作权属于设计师张某
  • D.著作权属于房地产公司和张某共有

参考答案C

解析受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。本题中张某是受托人，所以著作权属于设计师张某。答案：C
17.
关于工伤认定申请时限及其法律后果的说法，正确的是（　）。
  • A.由于不可抗力导致受伤害职工未在规定时限内申请工伤认定，被耽误的时间计算在申请时限内
  • B.受伤害职工提出工伤认定申请的时限为事故伤害发生之日起2年内
  • C.用人单位申请工伤认定的时限为事故伤害发生之日起60日内
  • D.用人单位未在规定时限内提交工伤认定申请，此期间发生的工伤待遇费用由该单位负担

参考答案D

解析不可抗力耽误时间不算在申请时限内，A错；受伤害职工申请时限是1年，B错；用人单位申请时限是30日，C错；用人单位未按时限申请，期间工伤待遇费用单位负担。答案选D。
18.
关于重大责任事故罪的说法，正确的是（　）。
  • A.犯罪主体是单位
  • B.在主观方面表现为故意
  • C.本罪侵犯的客体是厂矿企业、事业单位的安全生产制度
  • D.在客观方面表现为降低工程质量标准，造成严重后果

参考答案C

解析重大责任事故罪主体是一般主体，主观为过失，侵犯客体是安全生产制度，客观是在生产、作业中违反有关安全管理规定，而非降低工程质量标准。A主体错误，B主观错误，D客观表现错误。答案：C
19.
关于表见代理法律后果的说法，正确的是（　）。
  • A.本人应履行表见代理行为设定的义务
  • B.表见代理对本人产生无权代理的效力
  • C.本人能以无权代理为由抗辩
  • D.本人不能向无权代理人追偿因代理行为遭受的损失

参考答案A

解析表见代理是虽无代理权但因本人行为使相对人相信其有代理权而进行的代理行为，该代理行为有效，本人需履行表见代理行为设定的义务。B选项表见代理是有效的，不是无权代理效力；C选项本人不能以无权代理抗辩；D选项本人可向无权代理人追偿损失。答案选A。
20.
关于房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的说法，正确的是（　）。
  • A.见证人员和取样员应对试样的代表性和真实性负责
  • B.用于非承重结构的混凝土试块必须实施见证取样和送检
  • C.用于承重墙的砖和混凝土小型砌块无须实施见证取样和送检
  • D.见证员应由施工单位具备建筑施工试验知识的专业技术人员担任

参考答案A

解析见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责，A 正确；用于承重结构的混凝土试块等必须见证取样和送检，B 说非承重结构错误；用于承重墙的砖和混凝土小型砌块要实施见证取样和送检，C 错误；见证员通常由建设单位或工程监理单位中具备相关知识的人员担任，D 错误。答案：A
21.
关于建设工程项目水污染防治的说法，正确的是（　）。
  • A.水污染防治设施应当在主体工程投入使用后及时进行设计施工
  • B.饮用水水源二级保护区内禁止新建与供水设施和保护水源无关项目
  • C.饮用水水源准保护区内禁止新建排放污染物的项目
  • D.新建市政基础设施工程应当配套建设雨水收集利用设施

参考答案D

解析A选项，水污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；B选项，饮用水水源一级保护区内禁止新建与供水设施和保护水源无关项目；C选项，饮用水水源准保护区内禁止新建对水体污染严重的项目。D选项正确。答案：D
22.
根据《行政复议法》，属于行政复议受案范围的是（　）。
  • A.某城管局对施工企业作出的罚款决定
  • B.某住建局对其工作人员作出的记过处分决定
  • C.某公安机关对邻里纠纷作出的调解意见
  • D.某直辖市政府颁布的《某市建设工程造价管理规定》

参考答案A

解析行政复议受案范围是具体行政行为。A选项城管局对施工企业罚款是具体行政行为，可复议；B是内部行政行为；C调解非行政行为；D是抽象行政行为。答案选A。
23.
根据《建筑工程施工许可证管理办法》，属于施工许可证申请条件的是（　）。
  • A.已经依法确定施工企业
  • B.已经取得建设用地使用权证书
  • C.已落实全部房屋征收工作
  • D.施工图设计文件已提交审查

参考答案A

解析施工许可证申请条件包括依法确定施工企业等。B选项取得建设用地批准手续即可，非必须取得证书；C选项是基本完成征收工作；D选项是施工图设计文件应已审查合格，不是提交审查。答案选A。
24.
下列行政行为中属于行政强制措施的是（　）。
  • A.查封场所、设施或者财物
  • B.警告通报批评
  • C.罚款、没收违法所得
  • D.行政拘留

参考答案A

解析行政强制措施包括查封、扣押、冻结等，A选项查封场所、设施或者财物属于行政强制措施；B选项警告通报批评、C选项罚款没收违法所得、D选项行政拘留都属于行政处罚。答案选A。
25.
建筑市场各方主体的信用信息公开期限（　）。
  • A.基本信息的公开期限为10年
  • B.不良信用信息的公开期限为6个月到2年
  • C.优良信用信息的公开期限为3年
  • D.不良信用信息的公开期限可以低于相关行政期限

参考答案C

解析基本信息长期公开，A错；不良信用信息公开期一般6个月 - 3年且不得低于相关行政处罚期限，D错；优良信用信息公开期为3年。答案选C。
26.
根据仲裁法关于合议仲裁庭组成的说法正确的是（　）。
  • A.合议仲裁庭由5名仲裁员组成
  • B.全部仲裁员均由双方当事人各自选定
  • C.首席仲裁员可以由双方当事人各自选定
  • D.当事人没有在仲裁规则规定的期限内约定选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定

参考答案D

解析合议仲裁庭由3名仲裁员组成，A错误；双方各自选一名，第三名由双方共同选定或共同委托仲裁委主任指定，B错误；首席仲裁员是第三名仲裁员，不能由双方各自选定，C错误；当事人未在规定期限选仲裁员，由仲裁委主任指定，D正确。答案：D
27.
关于工程质量保证金预留与使用管理的说法，正确的是（　）。
  • A.承包人不得以银行保函替代预留保证金
  • B.保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%
  • C.由他人原因造成工程质量缺陷，发包人可以从保证金中扣除维修费用
  • D.采用工程质量保险的建设工程发包人可以预留保证金

参考答案B

解析A选项承包人可用银行保函替代预留保证金；C选项他人原因造成缺陷，发包人不得从保证金中扣除费用；D选项采用工程质量保险，发包人不得再预留保证金。B选项保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%正确。答案：B
28.
某建筑材料买卖合同中当事人对价款没有约定事后未达成补充协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，根据《民法典》，该合同应按照（　）的市场价格履行。
  • A.建筑材料所在地
  • B.出卖人所在地
  • C.买受人所在地
  • D.订立合同时履行地

参考答案D

解析价款或报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。答案选D。
29.
根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》下列中，可以单独作为认定案件事实根据的是（　）。
  • A.当事人的陈述
  • B.与一方当事人有利害关系的证人证言
  • C.与原件核对无误的复制件
  • D.存有疑点的电子数据

参考答案C

解析单独作为认定案件事实根据需有较高证明力。A当事人陈述主观性强；B与一方有利害关系的证人证言可信度低；D存有疑点的电子数据证明力不足。而与原件核对无误的复制件证明力较高。答案选C。
30.
甲建筑承包商向乙水泥厂购买水泥50吨，但水泥运到后，甲发现实际到货55吨，对于多交货的5吨水泥，下列甲的做法中，符合《民法典》的是（　）。
  • A.可以接，且不需额外支付货款
  • B.拒收，且可追究水泥厂的违约责任
  • C.接收，另行签订补充协议后支付货款
  • D.接收，按约定的价格支付

参考答案D

解析多交付货物，甲可接收也可拒绝。若接收则应按约定价格付款。A选项不需额外支付货款错误；B选项追究违约责任说法不准确，多交货不一定是违约；C选项签订补充协议并非接收多交货的必要程序。答案选D。
31.
某建设工程实行总承包，施工过程中因分包单位不服从总承包单位的管理导致生产安全事故。关于该事故责任承担的说法，正确的是（　）。
  • A.由分包单位承担全部责任
  • B.由分包单位承担主要责任
  • C.由总承包单位承担全部责任
  • D.分包单位与总承包单位根据约定承担按份责任

参考答案B

解析分包单位不服从管理导致事故，分包单位负主要责任。答案：B
32.
根据《安全生产责任保险实施办法》，关于施工企业安全生产责任保险的说法，正确的是（　）。
  • A.保费可以据实从企业安全生产费用中列支
  • B.施工企业可以自主决定是否投保
  • C.保险保障范围应不低于全体从业人员的2/3
  • D.保险金额可根据用工方式、工作岗位实行不同标准

参考答案A

解析A选项，保费可据实从企业安全生产费用中列支，符合规定；B项安全生产责任保险是强制投保；C项应覆盖全体从业人员；D项保险金额应实行同一标准。答案：A
33.
根据《劳动合同法》，属于劳务派遣单位义务的是（　）。
  • A.执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件与劳动保护
  • B.将劳务派遣协议的内容告知被派遣劳动者
  • C.协助工伤认定的调查核实工作
  • D.对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训

参考答案B

解析劳务派遣单位应将劳务派遣协议内容告知被派遣劳动者。A、C、D项是用工单位义务。答案：B
34.
根据《建设工程安全生产管理条例》，关于施工现场周边安全防护措施的说法，正确的是（　）。
  • A.对施工现场周边的保护范围仅包括因施工可能造成损害的毗邻建筑物
  • B.各类建设工程施工现场均应实行封闭围挡
  • C.施工现场高度危险作业区域应同社会大众的活动场所相隔绝
  • D.监理单位应当在施工现场周边采取安全防护措施

参考答案C

解析防护范围含毗邻建筑物、构筑物、地下管线等，A错；在市区临街工地需封闭围挡，并非全部工程一律封闭，B错；施工单位负责现场周边防护，非监理，D错；高危作业区需与公众活动区域隔离，C正确。
35.
下列人员中，可以担任评标委员会成员（　）。
  • A.投标人主要负责人的近亲家属甲
  • B.项目主管部门的工作人员乙
  • C.因交通肇事受到过行政处罚技术专家丁
  • D.投标人的债权人丙

参考答案C

解析评标委员会成员应保持中立、公正，与投标人有利害关系的人员不能担任。A选项甲是投标人近亲家属，D选项丙是投标人债权人，都与投标人有利害关系；B选项项目主管部门工作人员参与评标易影响公正性。C选项因交通肇事受行政处罚不影响其作为技术专家担任评标委员会成员。答案选C。
36.
关于建设工程返修的说法，正确的是（　）。
  • A.施工合同的返修约定不明的，施工企业无须负责返修
  • B.建设工程竣工验收不合格，施工企业应当负责返修
  • C.因建设单位原因导致工程质量缺陷，施工企业应当无偿修复
  • D.因施工企业原因导致工程质量缺陷，经过修复造成逾期交付，施工企业无须承担违约责任

参考答案B

解析建设工程竣工验收不合格，施工企业应负责返修；合同约定不明也需返修；因建设单位原因致缺陷，施工企业修复可收费；因施工企业原因致缺陷且逾期交付，要担责。答案：B
37.
根据《生产安全事故应急预案管理办法》，关于地方各级人民政府应急管理部门的生产安全事故应急预案的说法，正确的是（　）。
  • A.应急预案应当经编制部门组织有关专家进行审定
  • B.应急预案的审定均应召开听证会
  • C.应急预案应当报上级人民政府备案
  • D.应急预案不得向社会公布

参考答案A

解析应急预案编制完成后需经编制部门组织有关专家审定，A正确；不是所有审定都要开听证会，B错误；应报同级人民政府和上一级应急管理部门备案，C错误；应急预案可以向社会公布，D错误。答案：A
38.
根据《建设工程质量管理条例》，属于工程监理单位质量责任和义务的是（　）。
  • A.对施工质量承担主要责任
  • B.依法对设计文件进行交底
  • C.应当建立健全施工质量的检验制度
  • D.不得与被监理工程的承包单位有利害关系

参考答案D

解析A选项施工单位对施工质量承担主要责任；B选项设计单位对设计文件进行交底；C选项施工单位应建立健全施工质量检验制度；D选项工程监理单位不得与被监理工程的承包单位有利害关系，这是其质量责任和义务。答案：D
39.
下列行为中，在历史文化名城名镇，名村保护范围内禁止进行的是（　）。
  • A.改变园林绿地自然状态
  • B.举办大型群众性活动
  • C.占用保护规划确定保留的园林绿地
  • D.拆除历史建筑以外的建筑物

参考答案C

解析历史文化名城名镇名村保护范围内禁止破坏保护规划确定保留的园林绿地等。A选项改变自然状态未明确是否破坏，B选项举办大型活动经相关部门批准可进行，D选项拆除历史建筑以外建筑按规定程序也可能允许。而C占用保护规划确定保留的园林绿地是明确禁止的。答案选C。
40.
某污水处理厂为依法设立的城乡污水集中处理场所，经监测其排放的应税大气污染物浓度值低于国家和地方标准下列环境保护税征收的做法中，正确的是（　）。
  • A.全额征收环境保护税
  • B.按75%环境保护税
  • C.按50%环境保护税.
  • D.免征环境保护税

参考答案D

解析城乡污水集中处理场所等排放应税污染物，浓度值低于国家和地方规定标准的，符合法定情形可减征，而本题说排放应税大气污染物浓度值低于标准，但该处理厂是依法设立的城乡污水集中处理场所，对其向环境排放应税污染物不超过国家和地方规定的排放标准的，免征环境保护税。答案：D
41.
根据《安全生产法》，关于政府主管部门对涉及安全生产事项审查的说法，正确的是（　）。
  • A.审查机构是生态环境主管部门
  • B.不符合地方标准规定的安全生产条件的，不得批准或者验收通过
  • C.审查批准的方式包括批准、核准、许可等
  • D.已经获得许可的单位不再具备安全生产条件的，应当撤销原许可

参考答案C

解析A选项审查机构一般是应急管理等相关安全生产监管部门，非生态环境主管部门；B应是不符合国家标准或行业标准规定的安全生产条件不得批准，非地方标准；D已经获得许可的单位不再具备安全生产条件的，应暂扣或吊销许可，不是撤销。C选项审查批准方式包含批准、核准、许可等是正确的。答案：C
42.
关于建设噪声敏感建筑物的说法，正确的是（　）。
  • A.不符合民用建筑噪声设计标准要求的，可以先验收交付再整改
  • B.在交通干线两侧，不得建设噪声敏感建筑物
  • C.在噪声敏感建筑物集中区域，经批准可以新建排放噪声的工业企业
  • D.新建公路、铁路线路沿线设计，应当尽量避开声敏感建筑集中区域

参考答案D

解析A 选项，不符合标准应整改合格才能验收交付；B 选项，交通干线两侧是可以建设噪声敏感建筑物，只是要采取相关防噪措施；C 选项，噪声敏感建筑物集中区域禁止新建排放噪声的工业企业。而新建公路、铁路线路沿线设计应尽量避开声敏感建筑集中区域，D 正确。答案：D
43.
工程项目建设过程中，施工现场安全生产管理的第一责任人是（　）。
  • A.施工企业负责人
  • B.施工企业项目负责人
  • C.项目总监理工程师
  • D.项目专职安全生产管理人员

参考答案B

解析施工现场安全生产管理第一责任人是施工企业项目负责人，这是法规明确规定的。答案选B。
44.
关于勘察单位安全责任的说法，正确的是（　）。
  • A.征得委托单位同意，勘察单位进行勘察时可不执行工程建设强制性标准
  • B.勘察文件中规定采用的新材料，均应经国务院有关部门审定后，方可使用.
  • C.提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要
  • D.进行各类工程勘察时，均在编制安全防护方案，制定应急预案

参考答案C

解析工程建设强制性标准必须执行，A错误；新材料应按规定审定，不是都经国务院有关部门审定，B错误；不是各类工程勘察都要编制安全防护方案和制定应急预案，D错误；勘察单位应提供真实、准确的勘察文件以满足安全生产需要，C正确。答案：C
45.
根据《劳动合同法》，关于劳动合同变更的说法，正确的是（　）。
  • A.用人单位与劳动者协商一致，应当采用书面形式变更劳动合同
  • B.因生产经营需要，用人单位可以直接单方通知劳动者变更其工作岗位
  • C.劳动合同变更，可以采用口头形式
  • D.劳动合同一经订立，任何情况下均不得变更

参考答案A

解析根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者协商一致变更劳动合同，应采用书面形式。B项不能单方直接通知变更；C项需书面形式而非口头；D项在协商一致等情况下可变更。答案：A
46.
根据《民法典》，从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，经调查难以确定具体侵权人的，由（　）给予补偿。
  • A.该建筑物全体所有人
  • B.物业服务企业
  • C.可能加害的建筑物使用人
  • D.当地政府

参考答案C

解析《民法典》规定，经调查难以确定具体侵权人时，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。答案选C。

二、多项选择题

每题2分，共20题，共40分。下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，至少有1个错项，多选、错选均不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。

47.
关于施工作业人员安全生产义务的说法，正确的有（　）。
  • A.正确使用安全防护用具
  • B.接受安全生产教育培训
  • C.遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程
  • D.及时报告安全事故隐患及其他危险
  • E.对本企业的安全生产工作提出建议

参考答案ABCD

解析本题可根据施工作业人员安全生产义务的相关规定来判断选项。施工作业人员有正确使用安全防护用具、接受教育培训、遵守规章制度和操作规程、及时报告隐患等义务。选项A、B、C、D均属于施工作业人员的安全生产义务；而选项E“对本企业的安全生产工作提出建议”是施工作业人员的权利，并非义务。答案：ABCD。
48.
根据《消防法》，消防安全重点单位应当履行的消防安全职责有（　）。
  • A.实行每周防火巡查
  • B.对职工进行岗前消防安全培训
  • C.确定消防安全管理人
  • D.建立消防档案
  • E.定期组织消防安全培训和消防演练

参考答案BCDE

解析消防安全重点单位应确定消防安全管理人，建立消防档案，对职工岗前消防安全培训，定期组织培训和演练，防火巡查是每日而非每周。答案：BCDE
49.
根据《建设工程质量管理条例》建设单位的质量责任和义务有（　）。
  • A.依法发包工程
  • B.依法报审施工图设计文件
  • C.依法向有关单位提供原始资料
  • D.依法办理工程质量监督手续
  • E.依法对建筑材料、设备等进行检验、检测

参考答案ABCD

解析建设单位在工程建设中需依法发包工程、报审施工图设计文件、提供原始资料、办理工程质量监督手续。而对建筑材料、设备等进行检验、检测是施工单位的责任。答案：ABCD
50.
下列行为中，注册建造师可以依法实施的有（　）。
  • A.在执业过程中变更注册单位
  • B.允许他人以自己的名义从事执业活动
  • C.同时在两个以上单位受聘或者执业
  • D.在工程施工管理文件上签字
  • E.征得注册单位同意后出借执业资格证书

参考答案AD

解析注册建造师可变更注册单位，能在工程施工管理文件上签字；而不允许他人以自己名义执业、不能同时在两个以上单位受聘执业、不得出借执业资格证书。答案：AD
51.
关于施工生产安全事故应急预案编制的说法，正确（　）。
  • A.施工企业主要负责人负责组织编制本单位的应急预案
  • B.应急预案中应有明确、具体的应急程序和处置措施
  • C.应急预案应符合本地区、本部门、本单位的安全生产实际情况
  • D.应急预案中应急组织和人员的职责分工应明确，并有具体的落实措施
  • E.总承包单位与分包单位各自编制生产事故应急预案

参考答案ABCD

解析施工企业主要负责人组织编制本单位应急预案；应急预案要有明确应急程序和处置措施、符合实际情况、明确职责分工和落实措施；总承包单位统一组织编制应急预案，分包单位制定相应预案并报总承包备案。答案：ABCD
52.
关于建设工程质量检测机构资质管理的说法，正确的有（　）。
  • A.检测机构资质分为综合类资质和专项类资质
  • B.检测机构资质应当具备相应的人员仪器设备，检测场所，质量保证条件体系等
  • C.检测机构资质证书实行电子证照
  • D.县级以上地方人民政府建设行政主管部门负责本行政区内检测机构的资质许可
  • E.检测机构资质证书有效期为5年

参考答案ABCE

解析依据建设工程质量检测管理相关规定，检测机构资质划分为综合类与专项类，A正确；取得资质需配齐专业人员、仪器设备、固定检测场地并建立完备质量保证体系，B正确；资质证书推行电子证照管理，电子证照具备同等法定效力，C正确；检测机构资质许可权限归省级住建主管部门，县级住建部门无资质审批权限，D错误；检测资质证书法定有效期5年，E正确。
53.
根据《民事诉讼法》，不得由审判员一人独立审理的民事案件有（　）。
  • A.涉及国家利益的案件
  • B.涉及群体性纠纷，可能影响社会稳定的案件
  • C.人民群众广泛关注或其他社会影响较大的案件
  • D.基层法院审理的事实清楚、权利义务关系明确的第一审民事案件
  • E.法律适用上存在重大分歧的新类型案件

参考答案ABCE

解析基层法院审理的事实清楚、权利义务关系明确的第一审民事案件可由审判员一人独任审理，其他像涉及国家利益、群体性纠纷、社会影响大、法律适用有重大分歧新类型案件等通常需合议庭审理。答案：ABCE
54.
根据《劳动合同法》，劳动合同的必备条款有（　）。
  • A.试用期
  • B.劳动合同期限
  • C.工作内容和工作地点
  • D.劳动报酬
  • E.保守商业秘密

参考答案BCD

解析试用期和保守商业秘密是可备条款，劳动合同期限、工作内容和工作地点、劳动报酬是必备条款。答案：BCD
55.
某建设工程未取得施工许可证，擅自开工，施工企业被当地建设行政主管部门做出责令停工并罚款的行政处罚，该企业处罚不服，拟向人民法院提起行政诉讼。关于本案诉讼参加人的说法，正确的有（　）。
  • A.该工程的监理单位可作为共同原告
  • B.建设行政主管部门负责人可作为共同被告
  • C.施工企业是原告
  • D.作出处罚决定的建设行政主管部门是被告
  • E.建设行政主管部门执法人员可作为共同被告

参考答案CD

解析施工企业对处罚不服提起诉讼，施工企业是原告；作出处罚决定的建设行政主管部门是被告。监理单位与处罚无直接利害关系，不能作共同原告；行政诉讼被告是行政机关，不是负责人和执法人员。答案：CD
56.
根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工单位工程质量不良行为的有（　）。
  • A.不履行保修义务的
  • B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的
  • C.允许其他单位以本单位名义承揽工程的
  • D.未在规定期限内办理资质变更手续的
  • E.未按照节能设计进行施工的

参考答案AE

解析工程质量不良行为主要围绕施工质量及保修相关。A不履行保修义务和E未按节能设计施工都涉及工程质量方面；B是资质获取手段问题，C是资质借用问题，D是资质变更问题，都不属于工程质量不良行为。答案：AE
57.
根据《行政复议法》，行政复议申请应当予以受理的条件有（　）。
  • A.有明确的申请人和符合规定的被申请人
  • B.申请人与被申请行政复议的行政行为有利害关系
  • C.申请在法定期限内提出
  • D.就同一事实已向人民法院提起行政诉讼且已被受理
  • E.有具体的复议请求和理由

参考答案ABCE

解析行政复议申请应满足有明确申请人和被申请人、申请人与行政行为有利害关系、在法定期限内提出、有具体复议请求和理由等条件，而向法院提起行政诉讼且已受理的，复议机关不予受理。答案选ABCE。
58.
关于城乡规划实施情况行政监督检查，正确（　）。
  • A.城乡规划主管部门进行监督检查时，发现国家机关工作人员违法，可以直接给予其行政处分
  • B.县级以上人民政府城乡规划主管部门有权对城乡规划实施情况进行监督检查
  • C.城乡规划主管部门违反《城乡规划法》规定作出的规划许可，上级人民政府城乡规划主管部门有权直接撤销
  • D.被监督检查的单位和人员不得妨碍和阻挠依法进行的监督检查活动
  • E.城乡规划主管部门监督检查的情况和处理结果不得公开

参考答案BCD

解析规划主管部门无权直接作出行政处分，处分由任免机关、监察机关实施，A错误；县级以上住建规划主管部门依法拥有规划实施监督检查职权，B正确；上级规划主管部门可撤销下级违法核发的规划许可，C正确；被检查主体需配合检查，不得阻挠妨碍执法，D正确；监督检查情况与处理结果依法应当公开，E错误。
59.
根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，施工企业申领安全生产许可证应当具备的条件有（　）。
  • A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
  • B.特种作业人员取得特种作业操作资格证书
  • C.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格
  • D.为全体职工办理意外伤害保险
  • E.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经考核合格

参考答案ABCE

解析施工企业申领安全生产许可证需满足多方面条件，A保证资金投入、B特种作业人员有资格证、C人员培训考核合格、E关键人员考核合格均是必备条件；而意外伤害保险不是必须为全体职工办理，D错误。答案：ABCE
60.
根据《行政处罚法》，实施行政处罚时可以适用简易程序的案件有（　）。
  • A.某工厂违法排放污水，拟对其处以5000元罚款
  • B.某公民酒驾驾车，拟对其处以300元罚款并暂扣驾驶证
  • C.某施工企业涉嫌违法分包，拟降低其资质等级
  • D.某超市销售过期食品，违法事实清楚，拟对其处以警告
  • E.某企业未按时纳税，拟对其处以2000元罚款

参考答案DE

解析简易程序适用于违法事实确凿并有法定依据，对公民处以200元以下、对法人或者其他组织处以3000元以下罚款或者警告的行政处罚。D选项超市处警告符合；B选项公民300元罚款超200元不适用；A选项工厂5000元罚款超3000元不适用；C选项降低资质等级不属于简易程序适用范围；E选项企业2000元罚款在3000元以下适用。答案选DE。
61.
下列工程建设技术要求中，应当制定国家标准的有（　）。
  • A.设计勘察规划设计施工等通用的质量要求
  • B.工程建设行业用的术语、符号、代号、量与单位和方法
  • C.工程建设通用的试验检验和评定等方法
  • D.工程建设通用的有关安全卫生环境保护的技术要求
  • E.工程建设通用的信息技术要求

参考答案ACDE

解析国家标准针对工程建设通用内容，涵盖质量、试验方法、安全环保及信息技术等方面。A选项通用质量要求、C选项通用试验检验评定方法、D选项安全卫生环保技术要求、E选项通用信息技术要求都应制定国家标准；B选项是行业用内容，应制定行业标准。答案：ACDE
62.
某房地产开发公司因资金困难，拟向银行抵押贷款。下列财产中，可以抵押的有（　）。
  • A.公司开发的一宗土地，但已被法院查封
  • B.公司名下的一栋写字楼，但存在产权纠纷
  • C.公司名下的一辆汽车
  • D.公司租赁的办公场所
  • E.公司自有的施工设备

参考答案CE

解析被法院查封、存在产权纠纷、租赁的财产不能抵押，汽车和自有施工设备可以抵押。答案：CE
63.
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，关于开工日期认定的说法正确（　）。
  • A.开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期
  • B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期
  • C.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期
  • D.发包人或监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明开工日期的应综合考虑实际情况认定开工日期
  • E.因发包人原因导致开通时间推迟的仍以开工通知载明的时间为开工时间

参考答案ABCD

解析依据建工司法解释一，开工通知载明日期优先认定开工日，A正确；开工通知下发但不具备开工条件，以条件齐备日作为开工日期，B正确；发包人许可承包人提前进场施工，按实际进场施工日确定开工日，C正确；无开工通知又无佐证材料时结合实际综合判定开工日期，D正确；发包人原因延误开工的，不以通知载明日期为准，E错误。
64.
根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》，可以采用竞争性磋商方式进行采购的项目有（　）。
  • A.使用外国政府援助资金的项目
  • B.大型通信基础设施项目
  • C.政府购买服务项目
  • D.市场竞争不充分的科研项目
  • E.需要扶持的科技成果转化项目

参考答案CDE

解析《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定，政府购买服务项目、市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目等可采用竞争性磋商方式采购。A选项使用外国政府援助资金项目一般有特定采购程序；B选项大型通信基础设施项目通常采用公开招标等方式。答案：CDE
65.
关于侵权责任的认定的说法，正确的有（　）。
  • A.二人以上共同实施侵权行为的，应当承担连带责任
  • B.被侵权人对同一损害的发生扩大有过错的，应当免除侵权人的责任
  • C.教唆他人实施侵权行为的，应当承担侵权责任
  • D.帮助无民事行为能力人实施侵权行为的，应当承担侵权责任
  • E.共同危险行为中，不能确定具体侵权人的，由行为人承担连带责任

参考答案ACDE

解析A选项，二人以上共同实施侵权行为承担连带责任符合规定；B选项，被侵权人有过错只是可减轻侵权人责任而非免除；C选项，教唆他人侵权应承担侵权责任；D选项，帮助无民事行为能力人实施侵权，帮助人应承担侵权责任；E选项，共同危险行为无法确定具体侵权人，行为人承担连带责任。答案：ACDE