招标采购从业《招标采购合同管理》考前点题卷一
招标采购合同管理
考前点题
共 60 题
1923 次浏览
更新于 2026-09-26
一、单选题
下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。
1
按照《招标投标法》的规定，下列行为属于要约的是（ ）。
- A.招标人发出招标公告
- B.招标人发出投标邀请书
- C.招标人发出中标通知书
- D.投标人提交投标文件
2
关于合同的变更，下列说法不正确的是（ ）。
- A.合同变更是合同关系的局部变化
- B.合同变更是合同内容的变化
- C.履行时间、地点、方式的变化属于合同变更
- D.合同变更是合同性质的变化
3
当事人申请撤销仲裁裁决，应当向（ ）提出。
- A.仲裁委员会的上级主管机关
- B.仲裁委员会所在地的基层人民法院
- C.被告所在地的基层人民法院
- D.仲裁委员会所在地的中级人民法院
4
根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），工作缺陷责任期自（ ）起计算。
- A.合同签订日期
- B.竣工验收合格之日
- C.实际竣工日期
- D.颁发工程接收证书之日
5
关于合同的履行，下列说法不正确的是（ ）。
- A.合同的履行发生在合同订立之时
- B.合同的履行是合同当事人按照合同的约定实施合同标的的行为
- C.交付货物、提供服务、支付价款、完成工作、保守秘密等行为都属于合同的履行
- D.合同的履行主要是当事人实施给付义务的过程
6
建设工程施工合同的组成文件中，（ ）是发包人的承诺。
- A.施工合同专用条款和施工合同通用条款
- B.投标函及投标函附录
- C.标准、规范和有关技术文件及其图纸
- D.中标通知书
7
投标人根据招标文件在约定期限内向招标人提交投标文件的行为，称为（ ）。
- A.要约
- B.承诺
- C.要约邀请
- D.合同生效
8
关于成本加酬金合同的特点和应用，下列说法正确的是（ ）。
- A.采用该计价方式不利于业主方的投资控制
- B.采用该计价方式不利于业主方的进度控制
- C.该计价方式不宜用于项目管理合同
- D.该计价方式不宜用于施工总承包管理合同
9
在建设工程合同的订立过程中，投标人根据招标内容在约定期限内向招标人提交投标文件，此为（ ）。
- A.要约邀请
- B.要约
- C.承诺
- D.承诺生效
10
对《合同法》所指的无效合同特征的表述，正确的是（ ）。
- A.无效合同自订立时起就不具有法律效力
- B.当事人可以通过同意或追认使无效合同生效
- C.法院或仲裁机构不能主动审查确认合同无效
- D.合同一经被认定为无效合同，则其全部内容无效
11
从性质上讲，施工企业的投标行为属于（ ）。
- A.要约
- B.要约邀请
- C.承诺
- D.询价
12
建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的（ ）。
- A.管理现代化
- B.施工机械化
- C.生产高效化
- D.组织集成化
13
根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216），发包人的义务是（ ）。
- A.组织竣工验收
- B.提交临时占地资料
- C.提供设计审查所需的资料
- D.负责办理项目备案手续
14
仲裁机构作出的裁决生效后，一方不执行的，另一方可向（ ）申请强制执行。
- A.人民法院
- B.司法行政机关
- C.仲裁机构
- D.公安机关
15
仲裁过程中，申请人甲与被申请人乙双方有意和解，下列符合我国法律规定的做法是（ ）。
- A.甲与乙不能自行达成和解协议
- B.甲乙达成和解也不能撤回仲裁申请
- C.甲撤回仲裁申请后又反悔的，不得再就同一事项申请仲裁
- D.甲乙达成的和解协议不具有强制执行效力
16
关于合同成立时间的说法，正确的是（ ）。
- A.口头合同自交付标的物时成立
- B.承诺生效时合同成立
- C.合同书自生效时成立
- D.采用信件方式订立合同的，合同自信件到达时成立
17
根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216），发包人的义务是（ ）。
- A.组织竣工验收
- B.提交临时占地资料
- C.提供设计审查所需的资料
- D.负责办理项目备案手续
18
固定单价合同适用于（ ）的项目。
- A.工期长、工程量变化幅度很大
- B.工期长、工程量变化幅度不太大
- C.工期短、工程量变化幅度不太大
- D.工期短、工程量变化幅度很大
19
建设工程施工合同无效，将不会产生（ ）的法律后果。
- A.返还财产
- B.折价补偿
- C.赔偿损失
- D.支付违约金
20
《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）规定了发包人工程款支付担保的内容。承包人或发包人违约后，另一方可要求（ ）承担相应责任。
- A.提供担保的第三人
- B.分包方
- C.签订担保合同的一方
- D.被担保方
21
根据《合同法》规定，建设工程施工合同不属于（ ）。
- A.双务合同
- B.有偿合同
- C.实践合同
- D.要式合同
22
法律规定应当采用书面形式的合同，当事人未采用书面形式，但一方已履行了全部义务，对方接受的，应视为该合同（ ）。
- A.可变更
- B.成立
- C.可撤销
- D.无效
23
仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以（ ）。
- A.向人民法院上诉
- B.向人民法院申请再审
- C.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁
- D.向人民法院执行庭申请复议
24
关于公路运输的特点，下列说法不正确的是（ ）。
- A.公路运输网覆盖面广、密度大
- B.汽车载重量小，行驶阻力比铁路大9～14倍，运输成本最高
- C.运输的连续性较低，运输途中容易受到干扰
- D.获取车辆以及驾驶人员较为方便
25
按照《招标投标法》的规定，招标人发出中标通知书为承诺，在招标投标法规定的（ ）日内签订建设工程书面中标合同。
- A.7
- B.10
- C.14
- D.30
26
在建筑材料采购合同中，委托运输部门运输、送货或代运的产品，其交货期限一般以（ ）的日期为准。
- A.需方收货戳记
- B.承运单位签发
- C.供方向承运单位提出申请
- D.货物送达交货地点
27
下列合同形式中，承包人承担风险最大的合同类型是（ ）。
- A.固定单价合同
- B.成本加固定费用合同
- C.固定总价合同
- D.最大成本加费用合同
28
根据有关规定，招标代理服务收费实行政府指导价，在规定的收费标准内上下浮动幅度不得超过（ ）。
- A.5%
- B.10%
- C.15%
- D.20%
29
根据《标准施工招标文件》（2007），关于施工合同适用范围的说法，不正确的是（ ）。
- A.主要应用于按照传统的“设计一招标一建造”模式实施的项目
- B.特别适用于规模小、工期段、复杂程度低的工程建设项目
- C.适用于发包人提供设计的工程建设项目
- D.该施工合同突出“风险分担”的原则
30
选择贸易术语时需要考虑的因素不包括（ ）。
- A.考虑施工情况
- B.贸易术语下的责任、风险和费用
- C.考虑办理进出口货物结关手续有无困难
- D.考虑货源情况
31
仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多地体现了仲裁的（ ）。
- A.灵活性
- B.快捷性
- C.经济性
- D.独立性
32
关于效力待定合同的说法，正确的是（ ）。
- A.善意相对人不可撤销效力待定合同
- B.效力待定合同的相对人具有催告权
- C.效力待定合同是生效合同
- D.效力待定合同是无效合同
33
王某在施工现场工作时不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某两万元作为补偿，王某放弃诉讼权利。这种调解方式属于（ ）。
- A.行政调解
- B.法院调解
- C.仲裁调解
- D.人民调解
34
根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216），承包人应在现场施工开工（ ）日前向发包人提交包括施工进度计划在内的总体施工组织设计。
- A.5
- B.7
- C.10
- D.15
35
合同效力的衡量标准是（ ）。
- A.第三方的判断条件
- B.双方约定的合同条款
- C.公序良俗原则
- D.法定的一般生效要件
二、多选题
下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，多选、少选、错选、不选均不得分。
36
勘察合同的内容包括（ ）。
- A.委托任务的工作范围
- B.合同工期
- C.勘察发包人的主要责任
- D.发包人应向勘察人提供的现场工作条件
- E.勘察费用
37
下列情形导致施工合同无效的有（ ）。
- A.施工企业以欺诈手段承揽政府投资工程
- B.某投标人与招标人串通并中标，损害其他投标人利益
- C.施工企业不具有相应资质等级
- D.违反工程建设强制性标准订立施工合同
- E.以欺诈手段订立施工合同，损害合同对方当事人利益
38
票据的种类包括（ ）。
- A.股票
- B.汇票
- C.本票
- D.发票
- E.支票
39
根据《合同法》的规定，关于承诺的撤回与撤销，下列说法正确的是（ ）。
- A.承诺的撤回是指受要约人在其做出的承诺生效之后将其撤回的行为
- B.承诺一经撤回即阻却了合同的成立
- C.承诺生效后不可以撤销
- D.承诺必须以明示的通知方式做出，且此通知应当在一定时间之内做出
- E.承诺通知到达要约人时生效
40
根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），属于发包人工作的有（ ）。
- A.保证承包人施工人员的安全和健康
- B.保证向承包人提供正常施工所需的进入施工现场的交通条件
- C.依据有关法律办理建设工程施工许可证
- D.向承包人提供施工现场的地质勘查资料
- E.负责对指定分包的管理，并对分包方的行为负责
41
关于航空货运的局限性，下列说法正确的有（ ）。
- A.包装要求高，导致包装、保险等费用的增加
- B.航空货运的运输费用较其他运输方式更高，不适合低价值货物
- C.运输的连续性较低，运输途中容易受到干扰
- D.航空运载工具的舱容有限，对大件货物或大批量货物的运输有一定的限制
- E.飞机飞行安全容易受恶劣气候影响
42
根据《合同法》的规定，承诺的法律特征包括（ ）。
- A.对做出承诺的要求与对要约的要求一样
- B.承诺的内容必须明确表示受要约人与要约人订立合同
- C.承诺必须在合理期限内向要约人发出
- D.承诺的主体必须为要约人
- E.受要约人对要约的内容做出实质性变更的，为新要约
43
某建筑材料采购合同中，约定由采购方于2011年6月30日到指定地点提取约定数量的货物，7月10日支付货款总额；6月25日采购方接到了提前提货通知，采购方派车于6月28日接收货物；发现供货方交货数量大于约定数量。那么采购方可采取的正确行为有（ ）。
- A.应在7月8日支付货款总额
- B.支付6月25日至28日未及时提货的保管费用
- C.仍可在7月10日支付货款总额
- D.只提取约定数量的货物
- E.对多交货部分代为保管，但保管费应由供货方承担
44
对于可撤销合同，具有撤销权的当事人（ ），撤销权消灭。
- A.自知道或者应当知道权利受到侵害之日起1年内没有行使撤销权的
- B.自知道或者应当知道撤销事由之日起6个月内没有行使撤销权的
- C.自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权的
- D.知，道撤销事由后明确表示放弃撤销权的
- E.知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的
45
建设工程合同按其计价方式可分为（ ）。
- A.总价合同
- B.单价合同
- C.营运合同
- D.成本加酬金合同
- E.筹融资合同
46
下列属于施工合同通用条款内容的是（ ）。
- A.合同文件之间的关系
- B.施工安全治安保卫和环境保护
- C.计量和支付
- D.进度计划
- E.缺陷责任与保修责任
47
信用证根据是否要求受益人提交单据分为（ ）。
- A.跟单信用证
- B.不可撤销信用证
- C.保兑信用证
- D.光票信用证
- E.即期付款信用证
48
关于要签约的效力与撤销，下列说法正确的有（ ）。
- A.我国合同法对要约的效力采用了“发出主义”的方式
- B.要约到达受要约人时生效
- C.要约可以撤回
- D.被撤回的要约实际上是尚未生效的要约
- E.要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销
49
合同无效的原因有（ ）。
- A.恶意串通，损害他人利益
- B.一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益
- C.以合法形式掩盖非法目的
- D.重大误解或显失公平
- E.损害社会公共利益
50
当建设工程施工承包合同的计价方式采用变动单价时，，合同中可以约定合同单价调整的情况有（ ）。
- A.工程量发生比较大的变化
- B.承包商自身成本发生比较大的变化
- C.业主资金不到位
- D.通货膨胀达到一定水平
- E.国家相关政策发生变化
51
设计人有配合施工的义务，主要包括（ ）。
- A.编制说明与概算
- B.解决施工中出现的设计问题
- C.实施设计交底
- D.参加工程验收
- E.工艺流程试验研究
52
建设工程施工合同内容可以包括（ ）。
- A.招标投标
- B.对工程项目进行施工
- C.分包
- D.设备采购及安装调试
- E.提供劳务
53
根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216），出现下列情况，竣工日期相应顺延，并对项目进度计划进行调整的有（ ）。
- A.发包人提供的项目基础资料不真实导致约定的设计开工日期延误
- B.因承包人原因，导致某个设计阶段审核会议时间的延误
- C.发包人未能按约定的预付款金额付款导致约定的采购开始日期延误
- D.相关设计审查部门批准时间较合同约定的时间延长的
- E.发包人未能按约定的付款时间付款造成施工开工日期延误
54
材料采购合同的条款一般限于材料交货阶段，主要涉及（ ）。
- A.交接程序
- B.检验方式
- C.保修
- D.质量要求
- E.合同价款的支付
55
《合同法》规定的无效合同情形包括（ ）。
- A.一方以胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的
- B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的
- C.以合法形式掩盖非法目的的
- D.损害社会公共利益的
- E.违反法律、行政法规的强制性规定的
三、问答题
根据题意回答下列问题。
56
2013年6月5日，被申请人向申请人发盘出售10000t菜籽粕，质量标准为：油蛋白在38%以上，水分在12.5%以下，单价FOB中国张家港78美元/吨。2013年6月7日，申请人接受被申请人的发盘，并要求被申请人将合同和信用证条款传真给申请人。被申请人于2013年6月9日将已盖有公章的《售货合约》传真给了申请人。申请人收到被申请人传真的《售货合约》后，删除了原合约上“不接受超过20年船龄的船舶”的要求，并将“运费已付”修改成“运费按租船合同支付”，委托意大利米兰公司签字盖章后于2013年6月9日当天传真给被申请人。
2013年6月14日，被申请人传真给申请人香港办事处，称申请人单方面修改合同，被申请人不能予以确认，将暂缓执行合同，并要求申请人暂缓开出信用证。2013年6月22日，被申请人向申请人发函称，双方已达成的合同为无效合同，申请人所开出的信用证只能作废。
同日，申请人回函给被申请人向被申请人解释，由于合同为FOB条件，对船龄与运费支付事宜的修改将不会对被申请人履行合同产生任何影响。申请人同时告知被申请人，申请人已将合同项下的货物转卖给了意大利的下手买家，并提醒被申请人，被申请人如不履行交货义务将构成违约。如被申请人拒绝交货，申请人只能通过购买替代货物向下家买方履约。
在该函中，申请人要求被申请人在2013年6月23日的工作时间内向申请人确认被申请人将履行合同。2013年6月23日，被申请人向申请人回函坚持声称双方所达成的合同无效以及船龄及预付运费直接影响被申请人的装船，并声称由于合同本身并未生效，该合同项下的义务和责任都只能作废。
申请人已就从被申请人处所购买的7000吨货物与意大利的另一家××公司达成了转卖协议，申请人为履行与意大利买方的合同，不得不以每吨98.50美元的高价从新加坡的××公司处购买7350吨的替代货物。为此，申请人多支付了150675.00美元的货款。因此，申请人遂于2014年7月23日对被申请人向中国国际经济贸易仲裁委员会提请仲裁。
问题：
<1>.申请人和被申请人之间合同是否已经成立？说明理由。
<2>.被申请人是否应承担违约责任？
2013年6月14日，被申请人传真给申请人香港办事处，称申请人单方面修改合同，被申请人不能予以确认，将暂缓执行合同，并要求申请人暂缓开出信用证。2013年6月22日，被申请人向申请人发函称，双方已达成的合同为无效合同，申请人所开出的信用证只能作废。
同日，申请人回函给被申请人向被申请人解释，由于合同为FOB条件，对船龄与运费支付事宜的修改将不会对被申请人履行合同产生任何影响。申请人同时告知被申请人，申请人已将合同项下的货物转卖给了意大利的下手买家，并提醒被申请人，被申请人如不履行交货义务将构成违约。如被申请人拒绝交货，申请人只能通过购买替代货物向下家买方履约。
在该函中，申请人要求被申请人在2013年6月23日的工作时间内向申请人确认被申请人将履行合同。2013年6月23日，被申请人向申请人回函坚持声称双方所达成的合同无效以及船龄及预付运费直接影响被申请人的装船，并声称由于合同本身并未生效，该合同项下的义务和责任都只能作废。
申请人已就从被申请人处所购买的7000吨货物与意大利的另一家××公司达成了转卖协议，申请人为履行与意大利买方的合同，不得不以每吨98.50美元的高价从新加坡的××公司处购买7350吨的替代货物。为此，申请人多支付了150675.00美元的货款。因此，申请人遂于2014年7月23日对被申请人向中国国际经济贸易仲裁委员会提请仲裁。
问题：
<1>.申请人和被申请人之间合同是否已经成立？说明理由。
<2>.被申请人是否应承担违约责任？
57
某民营房地产开发企业投资的商品住宅项目，总建筑面积36万m2招标人采用邀请招标方式进行施工总承包招标，共向A、B、C、D4家企业发出了招标文件，招标文件规定：“投标保证金为150万元人民币；采用固定总价合同；招标人和中标人在中标通知书发出后30日内订立合同书，合同书订立后10日内，中标人进场施工并按合同价的10%提交履约保证金。”开标后，投标人A、B、C、D的投标报价分别为6300万元人民币、6150万元人民币、6100万元人民币和5850万元人民币。招标人与C企业进行了多次谈判并达成一致。随后C企业将投标报价修改为5800万元人民币。评标委员会严格按照招标文件规定的评标标准和方法，经评审后推荐该C企业作为排名第一的中标候选人。招标人遂向C企业发出了中标通知书，中标价格为5800万元人民币。进场施工后，C企业一直未按招标文件规定向招标人提交履约保证金。招标人以C企业未能提交履约保证金为由单方解除了双方签订的施工总承包合同，并扣留了其投标保证金150方元人民币。
问题：
<1>.该项目施工总承包合同是否有效？简要说明理由。
<2>.招标人对C企业投标保证金的处置是否妥当？简要说明理由。
<3>.如合同没有约定争议解决条款，招标人要起诉施工企业，主张损害赔偿，应该向何地法院提起诉讼？
问题：
<1>.该项目施工总承包合同是否有效？简要说明理由。
<2>.招标人对C企业投标保证金的处置是否妥当？简要说明理由。
<3>.如合同没有约定争议解决条款，招标人要起诉施工企业，主张损害赔偿，应该向何地法院提起诉讼？
58
原告：某省B建筑公司被告：某省A房地产公司2012年11月22日某省A房地产公司就一住宅建设项目进行公开招标，该省B建筑公司与其他3家建筑公司共同参加了投标，结果由B建筑公司中标。2012年12月14日，A房地产公司就该项工程建设项目向B建筑公司发出中标通知书，其中载明：工程建筑面积74781m2，中标价格8000万元人民币，要求于12月25日签订工程承包合同，12月28日开工。
中标通知书发出后，B建筑公司按A房地产公司的要求提出，为抓紧工期，应该先做好施工准备，后签订施工承包工程合同，A房地产公司也就同意了这个意见。之后，B建筑公司进入了施工现场，平整了场地，将打桩桩架运人现场，并配合A房地产公司在12月28日打了两根桩，完成了项目的开工仪式。但是，工程开工后，还没有等到正式签订承包合同，双方就因为对合同内容的意见不一而发生了争议。A房地产公司要求B建筑公司将工程中的一个专项工程分包给自己信赖的C公司，而B建筑公司以招标文件没有要求必须分包而拒绝。2013年3月1日，A房地产公司明确函告B建筑公司：将“另行落实施工队伍。”无可奈何的B建筑公司只得诉至工程所在地中级人民法院。
在法庭上B建筑公司指出，A房地产公司既已发出中标通知书，就表明招投标过程中的要约已经承诺，按招标投标文件和《施工合同示范文本》的有关规定，签订工程承包合同是A房地产公司的法定义务。因此，B建筑公司要求A房地产公司继续履行合同，并赔偿损失560万元。但A房地产公司辩称：虽然已发了中标通知书，但这个文件并无合同效力，且双方的合同尚未签订，因此双方还不存在合同上的权利义务关系，A房地产公司有权另行确定合同相对人。
问题：
<1>.投标行为的法律性质是什么？说明理由。
<2>.发出中标通知书这一行为的法律性质是什么？说明理由。
中标通知书发出后，B建筑公司按A房地产公司的要求提出，为抓紧工期，应该先做好施工准备，后签订施工承包工程合同，A房地产公司也就同意了这个意见。之后，B建筑公司进入了施工现场，平整了场地，将打桩桩架运人现场，并配合A房地产公司在12月28日打了两根桩，完成了项目的开工仪式。但是，工程开工后，还没有等到正式签订承包合同，双方就因为对合同内容的意见不一而发生了争议。A房地产公司要求B建筑公司将工程中的一个专项工程分包给自己信赖的C公司，而B建筑公司以招标文件没有要求必须分包而拒绝。2013年3月1日，A房地产公司明确函告B建筑公司：将“另行落实施工队伍。”无可奈何的B建筑公司只得诉至工程所在地中级人民法院。
在法庭上B建筑公司指出，A房地产公司既已发出中标通知书，就表明招投标过程中的要约已经承诺，按招标投标文件和《施工合同示范文本》的有关规定，签订工程承包合同是A房地产公司的法定义务。因此，B建筑公司要求A房地产公司继续履行合同，并赔偿损失560万元。但A房地产公司辩称：虽然已发了中标通知书，但这个文件并无合同效力，且双方的合同尚未签订，因此双方还不存在合同上的权利义务关系，A房地产公司有权另行确定合同相对人。
问题：
<1>.投标行为的法律性质是什么？说明理由。
<2>.发出中标通知书这一行为的法律性质是什么？说明理由。
59
铁路工程专业承包企业A为参加铁路一繁忙干线增建二线工程项目投标，与铁路工程施工总承包企业B达成内部协议。协议中约定：A企业以B企业名义参加该项目投标，若中标，A企业按中标合同额的5%向B企业交纳工程管理费，全部工程由A企业组织施工。投标过程中，A企业为确保中标，又分别与投标人C、D、E企业进行协商，并协调了投标报价和降价幅度，最终以2.3亿元标价中标。为履行承诺，A企业按约定向B企业交纳了工程管理费，并将部分工程按每家5000万元对应的工程量划分给C、D、E企业。
问题：
<1>.按照《招标投标法》和相关资质管理的规定，指出A、B企业哪些行为是违法违规行为？对B企业违法违规的行为在经济上如何处罚？
<2>.根据《建筑法》，B企业允许A企业以其名义承揽工程和A企业将部分工程划分给C、D、E企业的违法做法属什么行为？
<3>.按照《合同法》，A企业以B企业名义与建设单位签订的工程承包合同属何种效力的合同？说明理由。
问题：
<1>.按照《招标投标法》和相关资质管理的规定，指出A、B企业哪些行为是违法违规行为？对B企业违法违规的行为在经济上如何处罚？
<2>.根据《建筑法》，B企业允许A企业以其名义承揽工程和A企业将部分工程划分给C、D、E企业的违法做法属什么行为？
<3>.按照《合同法》，A企业以B企业名义与建设单位签订的工程承包合同属何种效力的合同？说明理由。
60
某新建办公大楼的招标文件写明：承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程；采用固定总价方式投标，风险范围内价格不做调整，但中央空调设备暂按120万元报价；质量标准为合格，并要求创省优质工程奖，但未写明奖罚标准；合同采用《建设工程施工合同（示范文本）》。
某施工单位以3260万元中标后，与发包方按招标文件和中标人的投标文件签订了合同。合同中还写明：发包方在应付款中扣留合同额5%，即163万元作为质量履约保证金，若工程达不到国家质量验收标准，该质量履约保证金不再返还；逾期竣工违约金每天1万元；暂估价设备经发承包双方认质认价后，由承包人采购。合同履行过程中发生了如下事件。
事件1：主体结构施工过程中发生了多次设计变更，承包人在编制的竣工结算书中提出设计变更实际增加费用共计70万元，但发包方不同意该设计变更增加费。
事件2：中央空调设备经比选后，承包方按照发包方确认的价格与设备供应商签订了80万元采购合同。在竣工结算时，承包方按投标报价120万元编制结算书，而发包方只同意按实际采购价80万元进行结算。双方为此发生争议。
事件3：办公楼工程经四方竣工验收质量为合格，但未获得省优质工程奖。发包方要求没收163万元质量保证金，承包人表示反对。
事件4：办公楼工程实际竣工日期比合同工期拖延了10d，发包人要求承包人承担违约金10万元。承包人认为工期拖延是设计变更造成的，工期应顺延，拒绝支付违约金。
问题：
<1>.发包人不同意支付因设计变更而实际增加的费用70万元是否合理？说明理由。
<2>.中央空调设备在结算时应以投标价120万元，还是以实际采购价80万元为准？说明理由。
<3>.发包人以工程未获省优质工程奖为由没收163万元质量履约保证金是否合理？说明理由。
某施工单位以3260万元中标后，与发包方按招标文件和中标人的投标文件签订了合同。合同中还写明：发包方在应付款中扣留合同额5%，即163万元作为质量履约保证金，若工程达不到国家质量验收标准，该质量履约保证金不再返还；逾期竣工违约金每天1万元；暂估价设备经发承包双方认质认价后，由承包人采购。合同履行过程中发生了如下事件。
事件1：主体结构施工过程中发生了多次设计变更，承包人在编制的竣工结算书中提出设计变更实际增加费用共计70万元，但发包方不同意该设计变更增加费。
事件2：中央空调设备经比选后，承包方按照发包方确认的价格与设备供应商签订了80万元采购合同。在竣工结算时，承包方按投标报价120万元编制结算书，而发包方只同意按实际采购价80万元进行结算。双方为此发生争议。
事件3：办公楼工程经四方竣工验收质量为合格，但未获得省优质工程奖。发包方要求没收163万元质量保证金，承包人表示反对。
事件4：办公楼工程实际竣工日期比合同工期拖延了10d，发包人要求承包人承担违约金10万元。承包人认为工期拖延是设计变更造成的，工期应顺延，拒绝支付违约金。
问题：
<1>.发包人不同意支付因设计变更而实际增加的费用70万元是否合理？说明理由。
<2>.中央空调设备在结算时应以投标价120万元，还是以实际采购价80万元为准？说明理由。
<3>.发包人以工程未获省优质工程奖为由没收163万元质量履约保证金是否合理？说明理由。
输入阅读码
查看答案与解析需要输入阅读码