公路工程监理工程师《合同管理》预测试题卷三
合同管理
预测试卷
共 98 题
192 次浏览
更新于 2026-09-26
一、单选选择题
下列每小题的选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。
1
按照《公路工程标准施工招标文件》规定，开工预付款一般分（ ）支付。
- A.一次
- B.二次
- C.三次
- D.四次
2
招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，是（ ）的体现。
- A.公开原则
- B.公平原则
- C.公正原则
- D.诚实信用原则
3
施工期间，因不可抗力发生造成的永久工程的损坏，该后果或责任应由（ ）承担。
- A.发包人
- B.承包人
- C.发包人和承包人共同
- D.监理人
4
颁发交工验收证书之前，承担照管工程的责任人是（ ）。
- A.发包人
- B.承包人
- C.监理人
- D.发包人和承包人双方
5
评标应当由评标委员会负责评审。评标委员会应由（ ）负责组建。
- A.招标代理机构
- B.招标人
- C.公证机构
- D.交通主管部门
6
关于仲裁正确的说法是（ ）。
- A.仲裁实行二裁终局制
- B.公开审理是仲裁的特点
- C.仲裁委员会有强制执行的权力
- D.仲裁的受理以仲裁协议为前提，这体现了当事人的意思自治
7
施工单位与材料供应商签订了购买水泥的买卖合同，由于水泥强度等级不清楚而误将强度为52.5的水泥当作强度为42.5水泥购入。该买卖合同中没有仲裁条款，发现问题后，施工单位应（ ）。
- A.向法院起诉，要求确认该合同无效
- B.向法院起诉，要求撤销该合同
- C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效
- D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同
8
《公路工程标准施工招标文件》规定，招标人在投标截止日前（ ）可以用“补遗书”的方式修改招标文件。
- A.15天
- B.21天
- C.28天
- D.30天
9
以下提法正确的是（ ）。
- A.依法成立的合同对当事人有法律的约束力
- B.只有依法生效的合同才对当事人具有法律的约束力
- C.只有依法生效又经过“公证”或“鉴证”的合同才对当事人具有法律的约束力
- D.只有依法成立又经过“公证”或“鉴证”的合同才对当事人具有法律的约束力
10
下列可以构成一个有效的承诺是（ ）。
- A.承诺是由非受要约人做出
- B.承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效
- C.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的
- D.向不特定的多数人同时做出承诺
11
（ ）拒收不合格的工程。
- A.监理工程师有权
- B.谁都无权
- C.业主有权
- D.谁都有权
12
招标单位组织现场考察时，对某投标者提出的问题，应当（ ）。
- A.以书面形式向提出人作答复
- B.以口头形式向提出人当场答复
- C.先在标前会上用口头澄清，会后再以书面形式向全体投标人作同样答复
- D.可不向其他投标者作答复
13
业主收到监理工程师签发的期中支付证书后，如果不能按时在合同规定的时间内支付相应款额时，业主应赔偿给承包人的损失是（ ）。
- A.停工窝工损失
- B.全部费用
- C.所超过天数的利息
- D.全部损失包括利润
14
《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，监理人在收到承包人提交的进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（ ）天内，将进度应付款支付给承包人。
- A.42
- B.35
- C.28
- D.14
15
下列合同免责条款有效的是（ ）。
- A.因重大过失造成对方财产损失的
- B.因故意造成对方财产损失的
- C.因一般过失造成对方轻微损失的
- D.造成对方人身伤害的
16
属于不可原谅的延误是（ ）。
- A.承包人设备故障引起的延误
- B.业主未能办理好征地拆迁工作
- C.百年不遇的暴雨袭击工地
- D.政府政策法规调整变化
17
根据代理权产生的根据不同，可将代理分为（ ）。
- A.法定代理、指定代理和委托代理
- B.自己代理与双方代理
- C.直接代理与间接代理
- D.显名代理与隐名代理
18
承包商施工中遇到图纸未标明的特殊地质条件，导致施工成本增加，为此提出13万元的索赔要求。工程师与承包商协商并进行施工效率对比后，确认承包商成本的增加额应为10万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包商在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项报价节约了2万元。工程师就此项索赔应批准的补偿额应为（ ）万元。
- A.8
- B.10
- C.11
- D.13
19
当事人向仲裁机构提出请求变更对自己的合法权益有严重侵害的条款后，则（ ）。
- A.仲裁机构不可以裁定撤销该合同
- B.当事人可向对方要求暂时中止整个合同
- C.在仲裁机构作出裁定前可以不履行合同约定的义务
- D.当事人即可中止履行该条款规定的义务而不被追究违约责任
20
交工验收证书签发并移交管养后，（ ）即不再负责对本工程的照管和维护。
- A.监理人
- B.发包人
- C.承包人
- D.质监站
21
《公路工程标准施工招标文件》规定的材料预付款的退还办法是，当材料已用于永久工程之中时，材料预付款应从进度付款证书中扣回，扣回期不超过（ ）。
- A.5个月
- B.3个月
- C.2个月
- D.1个月
22
承包人自有的施工设备运人工地后，若承包人其他工程项目施工需要使用时，（ ）。
- A.可自行运出工地
- B.不得自行运出工地
- C.须经发包人批准后才能运出工地
- D.须经监理人批准后才能运出工地
23
投标基准日期是指（ ）。
- A.投标截止日前28天的当日
- B.开始发售招标文件的当日
- C.投标截止日的当日
- D.开始发售招标文件后的第28天
24
监理工程师在颁发缺陷责任终止证书后，承包人应向监理工程师提交（ ）。
- A.清账书
- B.最后结账单
- C.竣工报表
- D.竣工报表
25
借用其他企业的资质证书参加投标，属于（ ），是法律所禁止的。
- A.投标人之间串通投标
- B.投标人与招标人之间串通投标
- C.投标人以行贿手段谋取中标
- D.投标人以非法手段骗取中标
- E.投标人以他人名义投标
26
监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可（ ）。
- A.发出中止合同通知，令监理合同即行停止
- B.发出未履行业务通知后在第21天单方面终止合同
- C.发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止
- D.首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止
27
根据FIDIC条款，施工期间出现的下列损失中，由业主承担赔偿的损失是（ ）。
- A.工地材料遭受盗窃的损失
- B.已完工程受到人为破坏的损失
- C.因气候原因造成的停工窝工损失
- D.人力不可抗拒的自然灾害造成的工程损失
28
《招标投标法》规定，评标工作由应（ ）负责。
- A.发包人
- B.发包人依法组建的评标委员会
- C.上级主管部门指定的评标小组
- D.代表国家的常设评标机构
29
在下列解决合同纠纷的方式中，（ ）不是以双方自愿为前提的。
- A.协商
- B.调解
- C.仲裁
- D.诉讼
30
关于工程分包，下列说法中（ ）是不正确的。
- A.工程分包并不能解除合同规定的承包人的任何责任或义务
- B.工程分包需经监理人审查并取得发包人批准
- C.分包人有权再行分包
- D.承包人不能将工程主体结构或关键性工作分包给其他单位
31
对施工招标而言，评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（ ）人，并标明排列顺序。
- A.3～5
- B.5～7
- C.1～3
- D.2～3
32
监理工程师对分包工程实施现场监管，若发现分包工程在质量、进度等方面出现问题，应通过（ ）对分包工程施工采取措施处理。
- A.业主
- B.监理工程师
- C.承包人
- D.分包人
33
公路工程施工时，下述原因中的（ ）导致的暂时停工而造成的停工损失和工期延误，发包人不予补偿。
- A.监理人延迟提供图纸给承包人
- B.发包人未能按时提供施工场地给承包人
- C.施工场地天下中雨
- D.施工场地天下暴雨
34
合同条款约定：发生合同纠纷时，向仲裁委员会申请仲裁。合同履行过程中，当事人双方发生的争议经协商未达成一致，则（ ）。
- A.必须请第三方调解后才能申请仲裁
- B.可以不进行调解而直接申请仲裁
- C.可以直接向法院起诉
- D.可以在仲裁或起诉两者之间择其一
35
FIDIC合同条件规定，承包人的施工虽已达到基本竣工的条件，但由于非承包人原因的外部客观条件影响不能进行竣工检验，对该部分工程监理工程师应认为（ ）。
- A.已经竣工不需再进行竣工检验
- B.需经检验后才能判定是否竣工
- C.已经竣工但还需进行竣工检验
- D.尚未竣工
36
仲裁机构的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。若一方当事人不履行仲裁裁决，另一方当事人可以按法律规定向（ ）申请执行。
- A.仲裁机构
- B.人民法院
- C.调解委员会
- D.人民政府
37
公路工程施工招标的评标，一般应当使用（ ）的评标方法。
- A.合理低价法
- B.最低评标价法
- C.综合评估法
- D.双信封评标法
38
（ ）应视为构成本合同工程已经完成的批准文件。
- A.交工验收证书
- B.最终结清证书
- C.保修期终止证书
- D.缺陷责任期终止证书
39
《公路工程标准施工招标文件》规定，在缺陷责任期内，对于工程中存在的缺陷或损坏，监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查验属发包人原因造成的，发包人（ ）。
- A.应承担修复和查验的费用，但不应支付利润
- B.应承担修复和查验的费用，并支付利润
- C.不应承担修复和查验的费用，但应支付利润
- D.不应承担修复和查验的费用，也不应支付利润
40
如果某项施工承包合同中有一项不属于停工后会影响到整个工程的某一部分工程，已经按监理工程师的指令暂停施工，而且自停工之日起算，停工时间已经超过了84天，监理工程师依然没有签发复工许可令，则承包人有权对已经停工的这部分工程采取的措施是（ ）。
- A.根据合理推知原则，把该暂停的工程视为可删除工程，不予施工
- B.继续延缓施工进度，等待业主改正
- C.实为业主严重违约，依照法定解除的规定，依法解除合同
41
当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，（ ）承担赔偿责任。
- A.未违约方只能依据定金条款要求对方
- B.违约方有权选择适用的违约金或定金条款
- C.未违约方有权选择适用的违约金或定金条款要求对方
- D.未违约方采用违约条款加定金条款计算之和要求对方
42
不属于《合同法》调整范围的合同是（ ）。
- A.监护合同
- B.买卖合同
- C.技术合同
- D.委托合同
43
《公路工程国内招标文件范本》计量条款规定的工程量清单开列的工程量是指（ ）。
- A.根据本工程的设计提供的预计工程量；
- B.根据投标要求估算的报价工程量；
- C.合同履行过程中完成的实际工程量；
- D.工程结帐依据的结算工程量。
二、多项选择题
下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，多选、少选、错选、不选均不得分。
44
属于无权代理行为的有（ ）。
- A.未经被代理人授权的代理行为
- B.超越代理权限的代理行为
- C.“双方代理”产生的代理行为
- D.恶意串通的代理行为
- E.代理权限消灭以后所进行的代理行为
45
无效合同的财产后果，可按（ ）方式处理。
- A.追究违约金
- B.返还财产
- C.赔偿损失
- D.追究处罚金
- E.追缴财产
46
下列属于违约行为的是（ ）。
- A.延迟履行
- B.因不可抗力不能履行
- C.提存
- D.不完全履行
- E.不适当履行
47
在资格预审文件中应当规定的强制性标准中必须包含的有（ ）。
- A.经验标准
- B.财务能力强制性标准
- C.现场管理人员强制性标准
- D.资质标准
- E.分包限制的强制性标准
- F.拟投入到本合同工程中的施工机具的强制性标准
48
对委托人和监理人有约束力的监理合同，包括的文件有（ ）。
- A.监理中标函
- B.监理招标文件
- C.工程量清单
- D.监理合同专用条件
- E.合同履行中双方达成的书面协议
49
按照《公路工程国内招标文件范本》的规定，工程师发布变更指令的范围应限于（ ）等方面。
- A.删减部分合同规定工作内容交给其他承包人实施
- B.更改部分工程的位置和尺寸
- C.增加部分合同中约定的工程量
- D.为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序
- E.要求承包人完成其投标书中未承诺到场的大型施工机械才能实施的新增工程
50
合同公证与鉴证的区别主要有（ ）。
- A.申请原则不同
- B.效力不同
- C.性质不同
- D.审查的内容不同
- E.效力范围不同
51
按《公路工程国内招标文件范本》中对暂定金的规定，其用途是（ ）。
- A.留作不可预见费
- B.用于支付工程变更所发生的款项
- C.用于支付“指定分包的工程”工程费
- D.如果在招标时尚有不能确定工程量的项目时，可以在招标文件中以暂定金的名义暂时给定该工程的款额
- E.在施工中遇到的、在工程量清单中没有合适项目的零星工作
52
关于联合体投标的说法正确的是（ ）。
- A.联合体必须是两个法人组成
- B.联合体中只要有一方具备承担招标项目的相应能力就可以组成联合体投标
- C.组成的联合体以一个投标人的身份共同投标
- D.联合体中标的，联合体各方应当分别与招标人签订合同
- E.联合体各方应当签订共同投标协议
53
有关约定损害赔偿与法定损害赔偿说法正确的是（ ）。
- A.原则上约定损害赔偿优先于法定损害赔偿
- B.在约定损害赔偿与法定损害赔偿中取数额较高的
- C.约定损害赔偿不能超过法定损害赔偿的最高范围
- D.没有约定损害赔偿的，可直接适用法定损害赔偿
- E.原则设定损害赔偿优先于约定损害赔偿
54
属于评标委员会的责任有（ ）。
- A.确定中标人
- B.对标书进行初步评审
- C.对标书进行详细评审
- D.提交评标报告
- E.主持开标
55
政府行政主管部门对招标投标的管理包括（ ）等工作
- A.批准招标
- B.查处假招标行为
- C.指定招标代理机构
- D.核查招标文件并备案
- E.追查在评标委员会推荐中标人名单外确定中标人行为的责任
56
属于可撤销合同的是（ ）。
- A.以欺诈、胁迫的手段订立的，损害国家利益的合同
- B.因重大误解而订立的合同
- C.显失公平的合同
- D.以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同
- E.违反法律、行政法规的强制性规定的合同
57
合同是平等民事主体的（ ）之间订立、变更、终止民事权利、义务关系的协议。
- A.法人
- B.自然人
- C.其他组织
- D.当事人
58
工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是（ ）。
- A.整个工程的施工任务
- B.单项工程的施工任务
- C.单位工程的施工任务
- D.分部工程的施工任务
- E.特殊专业工程施工任务
59
根据《公路工程标准施工招标文件》合同条款的规定，监理人对承包人进行的材料、工程设备和工程的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，则发包人可能承担的责任有（ ）。
- A.延长合同工期
- B.向承包人支付由此增加的费用
- C.向承包人支付合理利润.
- D.向承包人支付由此增加的费用，但不能延长工期
- E.向承包人支付由此增加的费用，但不能支付利润
60
以下（ ）是招标人在开标时应当当场宣布为“废标”的投标文件。
- A.没有在投标文件上填写投标总价的
- B.投标人没有参加开标会的
- C.投标人没有提交投标担保的
- D.所递交的投标信上没有按规定签字并加盖公章的
61
费用索赔程序中，（ ）是承包人应该完成的工作。
- A.发出索赔意向通知书
- B.提交索赔通知书
- C.审查索赔通知书
- D.做好现场同期记录
- E.审查索赔处理结果
62
承包人的费用索赔要求成立必须具备的条件包括（ ）。
- A.与合同相比较已经造成了承包人的实际额外费用增加
- B.该费用增加的原因不是承包人的违约或过错造成的
- C.该费用增加的原因也不是应由承包人承担的风险造成的
- D.承包人在提交索赔通知书前已和发包人进行了协商，并取得发包人同意
- E.承包人已在合同规定的时限内提交了索赔意向通知书及索赔通知书和必要的记录及证明材料
63
下述原因影响施工进度，而且受影响的工程是处在工程施工进度网络计划的关键线路上，承包人有权要求延长工期的包括（ ）。
- A.有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更
- B.发生强烈地震
- C.异常恶劣的气候条件
- D.监理工程师未能在规定的时间内向承包人提供图纸
- E.承包人缺乏足够的施工机械设备
64
施工过程中发生（ ）情况时，可以调整合同价款。
- A.设计变更
- B.工程师批准的承包人索赔
- C.当地税务部门对税费的调整
- D.遇到图纸未表明的地下构筑物
- E.中期支付进度款扣回部分预付款
65
公路工程施工招标文件中，投标人须知应当载明的内容包括（ ）。
- A.评标标准和方法
- B.提交投标文件的起止时间、地点和方式
- C.开标的时间和地点
- D.投标文件格式
- E.工期要求
66
公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括（ ）等。
- A.办理招标备案
- B.编制招标文件
- C.发布招标公告
- D.发售招标文件
- E.组织现场考察
67
有效合同必备的条件包括（ ）。
- A.合同当事人具有合法的资格
- B.合同的内容合法
- C.采用书面形式
- D.经过了要约和承诺的程序
- E.经过主管部门登记批准
68
按照《公路工程标准施工招标文件》合同条款的规定，监理人在行使下列各项权力中的（ ）权力之前，应先取得发包人的事先批准。
- A.同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作
- B.发布开工通知、暂停施工指示或复工通知
- C.审查批准技术规范或设计的变更
- D.确定承包人根据合同条款提出的索赔额
- E.检验用于本工程的材料
69
在招标准备阶段，招标人的主要工作包括（ ）。
- A.办理招标备案
- B.编制招标文件
- C.选择招标方式
- D.进行资格预审
- E.发布招标公告
70
合同的转让包括（ ）
- A.合同债权的转让
- B.合同债务的转移
- C.合同债权债务概括转让
- D.合同内容的修改
- E.合同内容的调整
71
不可抗力包括的情形是（ ）。
- A.自然灾害
- B.政府行为
- C.社会异常情况
- D.股市跌荡
- E.经济危机
72
以下属于可原谅延误的是（ ）。
- A.不可抗力引起的延误
- B.承包商对现场条件的错误判断引起延误
- C.不适当的施工组织管理引起延误
- D.特别恶劣的气候条件引起延误
73
在《合同法》的条款中，有些条文使用了“一般包括”，这样用词的目的是（ ）。
- A.说明这些条款是强制性的，如果不依照这些规定的话，国家就要主动进行干预
- B.可以帮助当事人防止因缺少某些条款而导致出现合同漏洞
- C.说明这些条款是倡导性的，可以由合同当事人自由选择
- D.没有特别的意义
74
工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商（ ）。
- A.必须执行
- B.可以不予理睬
- C.可以执行
- D.可以要求工程师重新考虑
- E.可以依据合同提交仲裁
75
《建设工程施工合同》中规定了工程试车内容应与承包人安装范围相一致，其中（ ）是错误的。
- A.联动无负荷试车，由承包人组织试车
- B.单机无负荷试车，由工程师组织试车
- C.由于设计原因试车达不到验收要求，工期相应顺延
- D.试车合格而工程师未在合同规定时间内签字时，承包人可以继续施工
76
对格式条款的理解发生发生争议时，（ ）。
- A.有两种以上的解释的，应当按照公平公正的原则进行解释
- B.有两种以上的解释的，应当作出不利于提供格式条款的一方的解释
- C.在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用格式条款
- D.在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款
- E.应当按照通常的理解予以解释
77
关于分包的法律禁止性规定中违法分包的内容有（ ）。
- A.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位
- B.工程合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成
- C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的
- D.分包人与发包人应当依法签订专业分包合同
- E.承包人与分包人就分包工程向发包人承担连带责任
78
与施工合同有主合同与从关系的有（ ）。
- A.勘察合同
- B.工程保险合同
- C.履约担保合同
- D.监理服务合同
- E.设计合同
79
根据合同法，履行地点不明确又不能达成补充协议时，以下表述错误的是（ ）。
- A.交付不动产的，在不动产所在地履行
- B.给付货币的，在给付一方所在地履行
- C.给付货币的，在接受一方所在地履行
- D.交付不动产的，在履行义务一方所在地履行
- E.其他标的的，在履行义务一方所在地履行
三、判断题
根据题意判断本题是对或者错。
80
监理人认为有必要时，可以进行合同中没有规定的检验。（ ）
- A.正确
- B.错误
81
非承包人过错引起的工程施工延误应得到费用补偿。（ ）
- A.正确
- B.错误
82
《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，开工预付款在进度付款证书的累计金额达到合同价格的30%之后开始予以扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到合同价格的80%时扣完。（ ）
- A.正确
- B.错误
83
最终结算的合同价格不允许超过签约合同价，监理人应根据这一原则来进行工程费用的控制。（ ）
- A.正确
- B.错误
84
承包人应以自己的名义为本合同投保建筑工程一切险和第三者责任险。（ ）
- A.正确
- B.错误
85
工程进度款必须每月支付一次，监理人必须每月出具一次进度付款证书。（ ）
- A.正确
- B.错误
86
经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况，可视为承包人违约。（ ）
- A.正确
- B.错误
87
当监理人违反监理合同的约定，将监理服务的任何部分转让或分包时，发包人可直接发出书面通知立即终止合同。（ ）
- A.正确
- B.错误
88
工程一切险的保险费用应由业主单方面承担。（ ）
- A.正确
- B.错误
89
监理人无权随时向承包人发出为满足合同工程的正确实施和完成及其缺陷修复所需要补充图纸和有关指示。（ ）
- A.正确
- B.错误
90
业主应根据监理合同规定的办法，按形象工程进度向监理单位支付监理服务费用。（ ）
- A.正确
- B.错误
91
建筑工程一切险的保险期限为开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止。（ ）
- A.正确
- B.错误
92
合同中索赔条款的设立，不利于降低投标报价。（ ）
- A.正确
- B.错误
93
迟延履行是违约形态的一种类型。
- A.正确
- B.错误
94
投标文件一旦递交，就不能再更改。（ ）
- A.正确
- B.错误
95
一个工程只签发一个缺陷责任期终止证书。（ ）
- A.正确
- B.错误
96
支付并不意味工程已被接受或被批准。只有缺陷责任期终止证书才是工程已被批准的文件。（ ）
- A.正确
- B.错误
97
只有人民法院才有权力对合同依法进行撤销，使已经生效的合同归于无效。（ ）
- A.正确
- B.错误
98
合同规定由承包人负责设计的图纸，应经监理人批准后才能实施，由此产生的工程损失可解除承包人的责任。（ ）
- A.正确
- B.错误
输入阅读码
查看答案与解析需要输入阅读码