返回试卷 在打印对话框中选择「另存为 PDF」即可下载

注册设备监理师《设备监理合同管理》试题（网友回忆版）一

设备工程项目管理 / 历年真题　共 79 题　更新于 2026-09-27

一、单选题

下列每小题的选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。

1.
工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（　）。
  • A.物
  • B.财
  • C.行为
  • D.智力成果

参考答案D

解析合同法律关系客体中，智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，设计图纸是设计单位智力活动的成果。答案：D
2.
担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（　）。
  • A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务
  • B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务
  • C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务
  • D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

参考答案C

解析保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。C选项符合该定义。 答案：C
3.
依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（　）。
  • A.保证
  • B.抵押
  • C.质押
  • D.定金

参考答案D

解析保证是由第三人提供担保；抵押和质押可以由债务人或第三人提供担保；而定金是合同当事人一方交付给另一方的一定数额金钱，只能由合同当事人本人提供。答案：D
4.
某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（　）。
  • A.保险公司承担全部损失
  • B.保险公司承担除外责任以外的全部损失
  • C.业主自行承担全部损失
  • D.业主和保险公司协商分担损失

参考答案C

解析建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。本题中工程已竣工移交，保险责任已终止，之后发生地震造成的损失保险公司不负责。答案：C 。
5.
合同公证与鉴证的相同点是（　）。
  • A.目的、法律效力、原则
  • B.范围、性质、目的
  • C.目的、原则、内容
  • D.法律效力、目的、性质

参考答案C

解析合同公证与鉴证，二者都是为了保证合同的合法性与真实性，所以目的相同；都遵循自愿、公平等原则，原则相同；对合同审查的内容也类似，内容相同。而公证具有法定的证据效力等，鉴证的效力低于公证，法律效力不同，且公证是司法行政行为，鉴证是行政管理行为，性质不同。答案：C
6.
依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是（　）。
  • A.传真
  • B.电子邮件
  • C.登记
  • D.信件

参考答案C

解析传真、电子邮件、信件都可作为书面表达合同内容的形式，而登记不属于书面合同形式，它多是一种对合同等事项的备案程序。答案：C
7.
接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在（　）到达要约人。
  • A.要约到达受要约人之前
  • B.承诺通知到达要约人之前
  • C.承诺通知发出之前
  • D.承诺通知到达要约人之后

参考答案B

解析承诺可以撤回，撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人，这样才能使承诺不产生法律效力。答案：B
8.
执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按（　）执行。
  • A.原价格
  • B.新价格
  • C.市场价格
  • D.原价和新价的平均价格

参考答案B

解析根据相关法律规定，执行政府定价或政府指导价的，逾期提取标的物，遇价格上涨时，按新价格执行；价格下降时，按原价格执行。本题中当事人一方逾期提取货物且政府上调价格，所以应按新价格执行。答案：B
9.
经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关（　）的规定。
  • A.债权转让
  • B.债务承担
  • C.由第三人向债权人履行债务
  • D.债务人向第三人履行债务

参考答案C

解析承包人将部分工程施工分包给分包人完成，相当于由分包人（第三人）向发包人（债权人）履行部分工程施工的债务，这符合《合同法》中由第三人向债权人履行债务的情形。 债权转让是债权人将债权转给他人；债务承担是债务人将债务转移给他人；债务人向第三人履行债务与题干情形不符。答案：C
10.
合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当（　）确定费用负担的责任。
  • A.按交易习惯
  • B.依据合同的相关条款
  • C.签订补充协议
  • D.按履行义务一方承担的原则

参考答案C

解析合同生效后，对于费用负担约定不明确，首先应签订补充协议来明确，补充协议无法达成时，才依次按合同相关条款、交易习惯、按履行义务一方承担等规则确定。答案：C
11.
某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按（　）的市场价履行。
  • A.订立合同时订立地
  • B.订立合同时履行地
  • C.履行合同时订立地
  • D.履行合同时履行地

参考答案B

解析根据相关法律规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。所以该部分货物价款应按订立合同时履行地的市场价履行。答案：B
12.
施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于（　）的规定。
  • A.撤销权
  • B.不安抗辩权
  • C.后履行方抗辩权
  • D.同时履行抗辩权

参考答案D

解析本题考查《合同法》中不同抗辩权的应用场景。题干中发包人未按约定支付工程款，承包人经催付和停工通知仍未获款后停止施工，是在对方未履行付款义务时，己方暂停履行施工义务，这符合同时履行抗辩权中一方在对方未履行义务时可拒绝履行己方义务的情形。答案：D
13.
合同解除后，合同中的（　）条款仍然有效。
  • A.结算和清理
  • B.仲裁和诉讼
  • C.结算、清理、违约
  • D.结算、仲裁、违约

参考答案A

解析合同解除后，不影响合同中结算和清理条款的效力，这是法律明确规定的。仲裁和诉讼条款在合同解除后一般也有效，但本题聚焦通用的仍有效条款，就是结算和清理条款。违约条款在合同解除后并非必然有效。答案：A
14.
某勘察合同，委托方向勘察单位支付了合同约定的定金。合同履行过程中，委托方进行阶段支付时，（　）。
  • A.每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费
  • B.每次按已完成工作价值占合同总价比例扣回定金
  • C.每次阶段支付时均不允许扣减定金
  • D.勘察单位完成合同总价20%工作后的后续支付中分次平均扣回定金

参考答案C

解析定金是一种担保方式，在合同履行过程中，阶段支付时一般不允许扣减定金，只有在合同履行完毕或出现约定解除等情况才会涉及定金的最终处理。所以答案是C。
15.
依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是（　）。
  • A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金
  • B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金
  • C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用
  • D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿

参考答案B

解析根据《合同法》，约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加；约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求适当减少，注意是“过分高于”时才减少，B选项说法不准确。违约金与定金二者只能择其一使用。因第三人原因违约，当事人要先向对方赔偿，之后可向第三人追偿。答案：B
16.
依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是（　）。
  • A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式
  • B.违约金和定金不能同时选用
  • C.违约金是承担违约责任的必备形式
  • D.违约金和赔偿损失不能同时使用

参考答案C

解析赔偿损失确实是承担违约责任的主要形式，A 选项正确。 违约金和定金二者只能选其一，不能同时选用，B 选项正确。 承担违约责任有多种方式，违约金并非必备形式，比如还可以继续履行、采取补救措施等，C 选项错误。 违约金与赔偿损失不能并用，当违约金低于造成损失时，可适当增加违约金以补偿损失，D 选项正确。答案：C
17.
合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交（　）。
  • A.合同公证书
  • B.仲裁协议书
  • C.履约保函
  • D.合同担保书

参考答案B

解析仲裁实行自愿原则，只有双方当事人在纠纷发生前或发生后达成仲裁协议，仲裁机构才会受理仲裁申请。选项A合同公证书、C履约保函、D合同担保书都不是仲裁机构受理仲裁的前提条件。答案：B
18.
某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目（　）方式发包。
  • A.应该采用公开招标
  • B.应该采用邀请招标
  • C.应该采用议标
  • D.可以采用直接委托

参考答案D

解析题目中提到施工中需采用专有技术，这属于可以不进行招标，直接委托发包的情形。答案：D
19.
某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（　）。
  • A.可以采用直接委托方式发包
  • B.可以自行招标，但应当备案
  • C.可以自行招标，无需备案
  • D.必须委托中介机构代理招标

参考答案B

解析招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，可以自行招标，但为了保证招标活动的规范公正，应当向有关行政监督部门备案。答案：B
20.
某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后（　）。
  • A.招标文件及收费都不退回
  • B.退回招标文件，收费不退回
  • C.不退回招标文件，收费退回
  • D.招标文件及收费分别退回

参考答案A

解析发售招标文件收取的工本费，主要是用于弥补编制、印刷等成本，一般招投标结束后不退回；而招标文件本身供投标人阅读了解招标相关内容，使用后也无需退回。答案：A
21.
某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以（　）。
  • A.招标文件为准，开标时间后延
  • B.招标文件为准，开标时间不变
  • C.书面解答为准，开标时间后延
  • D.书面解答为准，开标时间不变

参考答案C

解析当书面解答与招标文件规定内容不一致时，以书面解答为准。招标人在开标前10天才作出解答，短于规定的15天，所以开标时间应后延，以保证投标人有足够时间根据答疑修改投标文件。答案：C
22.
某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照《招标投标法》的规定，中标人（　）招标人的要求。
  • A.应当接受
  • B.可以接受
  • C.应当拒绝
  • D.可以拒绝

参考答案C

解析中标通知书发出后，招标人和中标人应按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。招标人提出降价要求属于背离合同实质性内容，中标人应当拒绝。答案：C
23.
某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为（　）。
  • A.2900万元，3000万元
  • B.2900万元，2900万元
  • C.3100万元，3000万元
  • D.3100万元，2900万元

参考答案A

解析评标价法中，评标价 = 投标报价 - 评标优惠（这里工期提前的优惠要减去），所以评标价 = 3000 - 100 = 2900万元；而合同价一般就是投标报价，即3000万元。答案：A。
24.
委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是（　）。
  • A.委托人增加监理工作内容较多
  • B.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束
  • C.委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年
  • D.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料

参考答案C

解析在委托监理合同中，当委托人的行为致使监理人无法继续履行监理业务，且暂停监理业务超过半年时，监理人可单方解除合同。A选项增加工作内容一般不会直接导致可单方解除合同；B选项执行时间到但工程未结束通常按正常监理流程处理；D选项委托人不及时提供信息资料，一般先要求其提供，不必然直接导致监理人可单方解除合同。而C选项工程停工超半年符合监理人单方解除合同情形。答案：C
25.
某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车（　）。
  • A.不用归还委托人
  • B.归还委托人即可
  • C.归还委托人，并应支付折旧费
  • D.归还委托人，并应支付租赁费

参考答案B

解析委托人提供给监理人的设施，监理工作完成后应归还委托人，一般无需支付折旧费、租赁费等额外费用。答案：B
26.
建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（　）。
  • A.按工程实际损失计算赔偿
  • B.扣除合同约定的全部监理酬金
  • C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额
  • D.应当双倍返还定金

参考答案C

解析监理人因过失造成工程重大事故，其赔偿金额不应超过除去税金的监理酬金总额。这是基于委托监理合同对于监理人赔偿责任的通常规定，避免监理人承担超出其监理酬金过多的不合理赔偿。答案：C
27.
某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于（　）的范围。
  • A.正常监理工作
  • B.额外监理工作
  • C.变更监理工作
  • D.附加监理工作

参考答案D

解析附加监理工作是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。办理中断公路交通批准手续不属于正常监理工作范围，但与工程监理相关，所以属于附加监理工作。答案：D
28.
某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人（　）。
  • A.3万元
  • B.5万元
  • C.7万元
  • D.10万元

参考答案A

解析
29.
按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（　）。
  • A.不再负责处理有关设计问题
  • B.仍应无偿负责处理有关设计问题
  • C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费
  • D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

参考答案C

解析设计人按规定交付设计资料及文件后，若1年内项目未开始施工，设计人仍需负责处理有关设计问题，不过鉴于项目长时间未启动，可适当收取咨询服务费。答案：C
30.
某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由（　）。
  • A.发包人赔偿，延误的工期顺延
  • B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延
  • C.自己承担，延误的工期顺延
  • D.自己承担，延误的工期不予顺延

参考答案A

解析办理申请批准手续是发包人委托承包人办的，未获批准导致承包人夜间断续施工，责任不在承包人，所以造成的承包人损失应由发包人赔偿，且因这种情况导致的工期延误应顺延。答案：A。
31.
按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（　）。
  • A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任
  • B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任
  • C.工程师未确认，承包人应修改进度计划
  • D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

参考答案B

解析根据施工合同示范文本规定，工程师在约定时间内未对承包人提交的进度计划确认或提修改意见，就视为工程师已经确认，但承包人仍需对计划的缺陷负责。答案：B
32.
某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人（　）。
  • A.应赔偿承包人的损失，相应顺延工期
  • B.应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延
  • C.不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期
  • D.不赔偿承包人的损失，工期不予顺延

参考答案A

解析因施工现场不具备开工条件，这属于发包人的责任，发包人应赔偿承包人因此遭受的损失，同时工期相应顺延。答案：A
33.
某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则（　）。
  • A.承包人承担返工费用，工期不予顺延
  • B.承包人承担返工费用，工期给予顺延
  • C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延
  • D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延

参考答案D

解析材料由发包人供应且质量问题导致工程缺陷需拆除重建，费用应由发包人承担，同时因该原因影响工期应给予顺延。答案：D
34.
施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（　）。
  • A.发包人承担全部费用，工期相应顺延
  • B.发包人承担全部费用，工期不予顺延
  • C.承包人承担全部费用，工期不予顺延
  • D.承包人承担全部费用，工期相应顺延

参考答案A

解析隐蔽工程重新检验，若质量合格，由发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。答案：A
35.
某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由（　）。
  • A.工程师负责检验，发包人承担检验费用
  • B.工程师负责检验，承包人承担检验费用
  • C.承包人负责检验，发包人承担检验费用
  • D.承包人负责检验，承包人承担检验费用

参考答案C

解析按照施工合同惯例，对于发包人负责采购的材料，承包人有义务负责检验，而检验费用应由采购方即发包人承担。答案：C
36.
在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由（　）
承担。
  • A.发包人
  • B.承包人
  • C.工程师
  • D.发包人和承包人共同

参考答案B

解析虽然施工方案经工程师批准，但承包人对施工安全和质量等仍负主要责任，按此方案施工导致事故，费用通常由承包人承担。答案：B
37.
某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由（　）提出。
  • A.发包人
  • C.承包人
  • B.设计单位
  • D.监理单位

参考答案B

解析涉及结构安全的质量问题，需由原设计单位或有相应资质等级的设计单位提出修复方案，这样才能确保方案科学合理，保证结构安全。答案：B
38.
按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是（　）。
  • A.工程验收通过
  • B.承包人送交了竣工验收报告
  • C.办理完移交工程手续
  • D.发包人支付了竣工结算款

参考答案C

解析办理完移交工程手续意味着合同约定的工程建设任务完成并交接，标志着施工合同实质性终止。而工程验收通过、承包人送交竣工验收报告、发包人支付竣工结算款等，只是合同履行过程中的重要节点，并非终止条件。答案：C
39.
依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是（　）。
  • A.材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点
  • B.到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换
  • C.供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失
  • D.到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地

参考答案C

解析A选项，材料运抵施工现场后，应由承包人派人与发包人共同清点，而非工程师与发包人，A错误。 B选项，到货材料种类与合同约定不符，发包人应负责调剂串换，而非承包人，B错误。 C选项，供货商延误到货影响施工，因为是发包人采购，所以发包人应赔偿承包人损失，C正确。 D选项，到货材料数量多于合同约定，发包人要求承包人保管，保管费由发包人承担，而非承包人将多余部分运出工地，D错误。答案：C
40.
某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由（　）。
  • A.承包人承担相关费用，工期不予顺延
  • B.承包人承担相关费用，工期相应顺延
  • C.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延
  • D.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延

参考答案A

解析施工合同约定设备由承包人采购，虽因设备制造原因试车不达要求，但采购责任在承包人，所以费用由承包人承担；而设备制造问题并非不可抗力等可顺延工期的情况，所以工期不予顺延。答案：A
41.
在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师（　）。
  • A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任
  • B.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
  • C.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
  • D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任

参考答案B

解析监理工程师有权进入制造现场进行见证，但其签署检验报告并不意味着免除供货方的质量责任，供货方始终对产品质量负责。答案：B
42.
设备性能验收阶段，出现（　）情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。
  • A.存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理
  • B.第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因
  • C.第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值
  • D.由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备I生能验收试验

参考答案B

解析
43.
FDIC施工合同条件规定的保留金属于（　）。
  • A.合同价内的暂列金
  • B.业主应交付的预付款
  • C.承包商应交付的定金
  • D.承包商应得的工程款

参考答案D

解析保留金是按合同约定从承包商应得的工程进度款中相应扣减的一笔金额，保留在业主手中，作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一，它本质上属于承包商应得工程款，只是暂时被扣留。答案：D
44.
依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明（　）。
  • A.工程照管责任移交
  • B.承包合同的全部义务已完成
  • C.缺陷通知期开始
  • D.可以办理竣工结算

参考答案A

解析工程接收证书颁发后，工程照管责任由承包商转移给业主，A选项正确；此时承包合同还有一些后续义务，B错误；缺陷通知期是从工程接收证书中注明的竣工日开始，但这不是工程接收证书表明的核心内容，C不准确；办理竣工结算要在颁发工程接收证书后按流程进行，工程接收证书并不直接表明可以办理竣工结算，D错误。答案：A
45.
FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是（　）
  • A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定
  • B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担
  • C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式
  • D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为

参考答案D

解析选项A，争端裁决委员会是由业主和承包商通过协商确定的，并非仲裁委员会指定，A错误。 选项B，争端裁决委员会成员的报酬由业主和承包商平均负担，不是仅由业主承担，B错误。 选项C，争端裁决委员会的裁决不是合同争议的最终解决方式，对裁决不满意还可仲裁或诉讼，C错误。 选项D，争端裁决委员会的裁决具有非强制性，但一旦双方接受裁决结果就具有法律效力，表述正确。答案：D
46.
依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是（　）
  • A.合同关系主体为业主和指定分包商
  • B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分
  • C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任
  • D.由工程师负责协调管理

参考答案B

解析指定分包商是由业主（或工程师）指定、选定，完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。其工作内容是承包商承包工作范围之外的工作。A项合同关系主体是承包商和指定分包商；C项承包商对指定分包商违约一般不承担责任；D项是承包商负责协调管理。答案：B
47.
FIDIC施工合同条件中的暂列金，是（　）的一项款额。
  • A.不计入合同价格之内
  • B.用于不可预见项目使用
  • C.由工程师或承包商代表控制使用
  • D.专门用于承包商施工范围内工程使用

参考答案B

解析暂列金额是指包括在合同中，供工程任何部分的施工，或提供货物、材料、设备、服务，或提供不可预见项目之费用。暂列金额计入合同价格，由工程师控制使用，并非专门用于承包商施工范围内工程。 答案：B
48.
FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在（　）前不能合理预见到的风险，归业主承担。
  • A.合同签字日
  • B.下达开工令
  • C.基准日
  • D.风险事件发生日

参考答案C

解析FIDIC施工合同条件规定，对有经验的承包商在基准日前不能合理预见到的风险，归业主承担。基准日作为一个时间节点，以此划分风险承担归属。答案：C
49.
依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到（　）情况，属于承包商应承担的风险。
  • A.现场地质条件与文件资料说明不一致
  • B.不利于施工的外界非自然条件
  • C.不利于施工的气候条件
  • D.其他承包商对施工的干扰

参考答案C

解析在FIDIC施工合同条件下，对于一些不可预见的外界条件，如现场地质条件与文件资料说明不一致、不利于施工的外界非自然条件、其他承包商对施工的干扰等，通常由业主承担风险或给予承包商补偿等处理方式。而不利于施工的气候条件，一般属于一个有经验的承包商在投标时可合理预见的，应属于承包商承担的风险。答案：C

二、多选题

下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。

50.
在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（　）。
  • A.被代理人的法人终止
  • B.被代理人取得民事行为能力
  • C.被代理人取消委托
  • D.代理事项完成
  • E.代理期限届满

参考答案ACDE

解析委托代理终止情形包括代理期限届满（E选项）、代理事务完成（D选项）、被代理人取消委托（C选项）或代理人辞去委托、代理人丧失民事行为能力、代理人或被代理人死亡、作为代理人或被代理人的法人、非法人组织终止（A选项） 。B选项被代理人取得民事行为能力一般是法定代理终止条件 。答案：ACDE
51.
履行合同的担保方式包括（　）。
  • A.投标保证
  • B.留置
  • C.动产抵押
  • D.定金
  • E.违约金

参考答案BD

解析
52.
按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括（　）。
  • A.领有公共运输执照施工车辆的损失
  • B.不可预料事件造成施工人员的人身伤亡
  • C.施工建筑物的损害
  • D.业主在工地的原有建筑物受到的损害
  • E.临时工程受到的损害

参考答案AD

解析
53.
下列有关格式条款的表述中，错误的有（　）。
  • A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款
  • B.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效
  • C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款
  • D.如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释
  • E.如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释

参考答案AD

解析格式条款是一方预先拟定，未与对方协商的条款，A选项说经双方协商错误。 提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效，B选项正确不选。 格式条款与非格式条款不一致，应采用非格式条款，C选项正确不选。 对格式条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释，所以D选项错误，E选项正确不选。答案：AD
54.
依据《合同法》规定，（　）的合同属于无效合同。
  • A.恶意串通损害第三人利益
  • B.以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立
  • C.订立合同时显失公平
  • D.以合法形式掩盖非法目的
  • E.损害公共利益订立

参考答案ADE

解析无效合同是指合同虽然已经成立，但因其严重欠缺有效要件，不按当事人之间的合意赋予其法律效力。恶意串通损害第三人利益、以合法形式掩盖非法目的、损害公共利益订立的合同都严重违反法律规定，属于无效合同。而以欺诈手段使对方违背真实意思订立以及订立合同时显失公平的合同，属于可撤销合同，并非无效合同。答案：ADE
55.
下列情况中，（　）的合同属于效力待定合同。
  • A.无处分权人处分他人财产
  • B.以胁迫手段订立
  • C.因重大误解订立
  • D.限制民事行为能力人订立
  • E.表见代理人订立

参考答案ADE

解析
56.
甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定，下列关于转让的表述中正确的有（　）。
  • A.合同主体不变，仍为甲乙公司
  • B.转让必须征得乙公司同意
  • C.丙公司只能对甲公司行使抗辩权
  • D.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任
  • E.丙公司应承担与主债务有关的从债务

参考答案BDE

解析合同义务转让后，主体发生变化，由乙与丙产生权利义务关系，A错误。 债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意，所以转让必须征得乙公司同意，B正确。 新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩，并非只能对甲公司行使抗辩权，C错误。 债务转移后，甲公司脱离原合同关系，对丙公司不履行合同的行为不承担责任，D正确。 债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，E正确。答案：BDE
57.
当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括（　）。
  • A.放弃对其他人的到期债权
  • B.无偿转让财产
  • C.怠于行使其到期债权
  • D.未按合同提供担保
  • E.未按约定投保工程险

参考答案AB

解析撤销权是针对债务人有害于债权人债权实现的行为，选项A放弃到期债权、B无偿转让财产，都会减少债务人责任财产，损害债权人利益，可被撤销。C怠于行使到期债权适用代位权。D未按合同提供担保、E未按约定投保工程险，一般不属于撤销权所针对的会损害债权人利益的特定行为。 答案：AB
58.
某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则（　）。
  • A.投标人可以修改投标文件的实质内容
  • B.投标人不得修改投标文件的实质内容
  • C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限
  • D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求
  • E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求

参考答案BCDE

解析投标有效期延长，投标人不能修改投标文件实质内容，因为投标文件在有效期内具有法律效力。招标人可要求延长投标保函期限，而投标人有权利选择接受或拒绝。答案：BCDE
59.
招标过程中，投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中（　）等不影响继续评标。
  • A.完工期限超过了招标文件规定的期限
  • B.个别项目提供了不完整的数据
  • C.单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额
  • D.投标保函没有保证人的签字盖章
  • E.货物包装方式不满足招标文件的要求

参考答案BC

解析逐一分析各选项，A选项完工期限超规定期限、D选项投标保函无保证人签字盖章、E选项货物包装方式不满足要求，这些属于重大偏差，会导致投标无效，不能继续评标；而B选项个别项目数据不完整、C选项单价与工程量乘积和总价金额差异（一般以单价为准修正总价）属于细微偏差，不影响继续评标。答案：BC
60.
在项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括（　）。
  • A.同类工程施工经历
  • B.财务状况
  • C.企业信誉
  • D.项目经理资质要求
  • E.环境管理体系

参考答案ADE

解析附加合格条件是为了确保工程质量、进度等，对特定方面额外要求。同类工程施工经历可保障有类似项目经验；项目经理资质影响项目管理水平；环境管理体系体现对环保及合规性要求。财务状况和企业信誉多属于基本资格审查内容，不算附加。答案：ADE
61.
在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照（　）订立书面合同。
  • A.招标公告
  • B.招标文件
  • C.投标文件
  • D.评标价格
  • E.最后谈判达成的降价协议

参考答案BC

解析招标人和中标人应根据招标文件和投标文件订立书面合同，招标公告主要是招标信息发布，评标价格只是评标时的价格数据，最后谈判达成的降价协议不符合规定，不能作为订立合同依据。 答案：BC
62.
下列情况中，属于额外监理工作的有（　）。
  • A.由于变更而需延长的监理工作
  • B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作
  • C.业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作
  • D.不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作
  • E.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作

参考答案CD

解析额外监理工作是指正常工作和附加工作以外，非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。选项C业主因承包商严重违约解除合同后监理人的善后工作，选项D不可抗力影响消失后恢复监理业务的工作，属于额外监理工作。而选项A、B、E是因承包商或变更等导致监理工作时间延长，属于附加工作。答案：CD
63.
在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括（　）。
  • A.选定施工合同的承包人
  • B.批准施工合同承包人选定的分包人
  • C.确定工程规模
  • D.主持工程建设有关协作单位的组织协调
  • E.审核承包人的索赔

参考答案BDE

解析监理人权力中，选定承包人、确定工程规模是委托人（建设单位）的权力，A、C 排除；监理人有对分包人的认可权，即批准承包人选定的分包人，有主持工程建设有关协作单位组织协调的权力，还有审核承包人索赔的权力。答案：BDE
64.
在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有（　）。
  • A.对勘察资料的正确性负责
  • B.提供设计人在现场的工作条件
  • C.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续
  • D.完成施工中出现的设计变更
  • E.负责设计人与承包人的工作协调

参考答案ABC

解析发包人责任主要是提供相关基础条件及办理相关手续等。A选项对勘察资料正确性负责是发包人应做的；B选项提供现场工作条件属于发包人责任；C选项向设计审批部门办理报批手续也是发包人职责。D选项完成施工中设计变更一般是设计人按要求进行，不是发包人责任；E选项设计人与承包人工作协调通常不是发包人主要负责。答案：ABC
65.
对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括（　）。
  • A.工程所需清理费
  • B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失
  • C.工程本身的损害
  • D.工程损害导致第三方人员伤亡
  • E.承包人施工机械的停工损失

参考答案ABCD

解析不可抗力损失承担原则：工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；工程所需清理、修复费用，由发包人承担。承包人施工机械的停工损失由承包人承担。答案：ABCD
66.
施工合同示范文本规定，因（　）等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。
  • A.不可抗力
  • B.工程量增加
  • C.承包商基础施工超挖
  • D.设计变更
  • E.工程师延误提供所需指令

参考答案ABDE

解析不可抗力、工程量增加、设计变更、工程师延误提供所需指令这些情况并非承包商原因造成，会影响工期，经确认可顺延工期；而承包商基础施工超挖是自身原因，不能顺延。答案：ABDE 。
67.
施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（　）。
  • A.承担白天施工噪音扰民的赔偿费用
  • B.开通施工场地与城乡公共道路的通道
  • C.因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款
  • D.施工现场古树名木的保护工作
  • E.办理施工许可证

参考答案CD

解析A选项，白天正常施工噪音扰民若按规定办理相关手续不应由承包人赔偿；B选项，开通施工场地与城乡公共道路通道一般是发包人义务；C选项，因承包人原因导致夜间施工噪音罚款，是承包人自身原因造成，理应由其承担；D选项，施工现场古树名木保护工作属于承包人对施工现场管理的义务；E选项，办理施工许可证是发包人义务。 答案：CD
68.
在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更（　）。
  • A.须经工程师同意
  • B.不须经工程师同意
  • C.发生的费用由发包人承担
  • D.发生的费用由承包人承担
  • E.发生的费用由双方约定承担

参考答案AE

解析承包人提出涉及设计图纸变更的合理化建议，需经工程师同意，关于费用承担由双方约定。答案：AE
69.
下列有关确定变更价款的做法，正确的有（　）。
  • A.变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告
  • B.工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复
  • C.确定的价款报送造价管理部门备案
  • D.工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准
  • E.承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额

参考答案ABD

解析变更价款确定中，承包人需及时提出追加价款报告（A正确），工程师要在规定时间对承包人要求答复（B正确），若工程师未在规定时间答复，视为承包人要求已批准（D正确）。确定价款无需报送造价管理部门备案（C错误），工程师不能在承包人未提出报告时单独决定补偿额（E错误）。答案：ABD
70.
某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，（　）应当由发包方承担。
  • A.承包方人员伤亡损失
  • B.发包方人员伤亡损失
  • C.承包方施工设备损坏的损失
  • D.运至施工场地待安装工程设备的损害
  • E.工程修复费用

参考答案BDE

解析因不可抗力或不可预见的不利物质条件导致的损失，一般运至施工场地待安装工程设备的损害、工程修复费用以及发包方人员伤亡损失由发包方承担，承包方人员伤亡及施工设备损坏损失由承包方自己承担。答案：BDE
71.
按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权（　）。
  • A.将工程直接收归已有
  • B.与发包人协议将该工程折价
  • C.自行将该工程卖给他人
  • D.申请人民法院将该工程依法拍卖
  • E.就该工程拍卖的价款优先受偿

参考答案BDE

解析发包人在规定时间内不支付结算价款，承包人有相应处理措施。A选项将工程直接收归己有、C选项自行将工程卖给他人不符合规定流程。而B选项与发包人协议将工程折价，D选项申请法院依法拍卖工程，E选项就拍卖价款优先受偿，是符合相关法律规定赋予承包人维护自身权益的做法。答案：BDE
72.
材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可（　）确定交货地点。
  • A.由双方协商
  • B.由采购方自行
  • C.按交易习惯
  • D.由供货方自行
  • E.按供货方所在地

参考答案ACE

解析合同履行中交货地点约定不明确，首先应双方协商，协商不成按交易习惯，还不行则在履行义务一方所在地履行，供货方是履行交货义务一方，即按供货方所在地。答案：ACE
73.
在材料采购合同履行中，现场交货数量验收的方法有（　）。
  • A.衡量法
  • B.物理实验法
  • C.理论换算法
  • D.查点法
  • E.抽检实验法

参考答案ACD

解析现场交货数量验收方法主要有衡量法（通过度量衡来确定数量）、理论换算法（依据理论换算确定数量）、查点法（直接清点数量），而物理实验法和抽检实验法多是用于质量检验，并非数量验收。答案：ACD。
74.
依据FIDIC施工合同条件规定，对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况包括（　）。
  • A.不可预见的外界条件
  • B.流行传染病导致工程停工
  • C.延误移交施工现场
  • D.业主提前占用部分工程
  • E.不可抗力造成的损害

参考答案ACE

解析A选项不可预见外界条件，通常会给承包商造成额外费用和工期延误，可获工期与费用补偿；C选项延误移交施工现场，影响工期且承包商有额外成本，可获工期与费用补偿；E选项不可抗力造成损害，一般可补偿工期，对于承包商自身损失一般不赔，但对于已完工程等相关合理费用会补偿。B选项流行传染病导致工程停工，一般只补偿工期，费用承包商自担；D选项业主提前占用部分工程，通常补偿费用和利润，不补偿工期。 答案：ACE
75.
FIDIC施工合同条件规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就（　）发布变更指令。
  • A.改变合同中任何工作的数量
  • B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施
  • C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸
  • D.改变任何工作的质量
  • E.改变原定施工顺序和时间安排

参考答案ACDE

解析FIDIC施工合同条件下，工程师有权发布变更指令的情况包括改变工作数量、质量、标高位置尺寸、施工顺序和时间安排等，但删减工作若交其他承包商实施涉及合同主体变化，工程师通常无此权力。答案：ACDE
76.
FIDIC施工合同条件规定，分包商应当执行的指令包括（　）发布的指令。
  • A.业主
  • B.工程师
  • C.承包商代表
  • D.工程师代表
  • E.经承包商代表确认工程师

参考答案CE

解析在FIDIC施工合同条件下，分包商与承包商签订分包合同，主要执行承包商代表发布的指令，同时经承包商代表确认的工程师指令，分包商也应执行。业主、工程师、工程师代表一般不直接向分包商发布指令。答案：CE
77.
FIDIC施工合同条件规定，业主应承担的风险包括（　）
  • A.图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响
  • B.业主提供的设计不当造成的损失
  • C.战争
  • D.有毒气体污染
  • E.气候条件影响

参考答案ABCD

解析业主承担的风险包括不可抗力风险（如战争）、业主自身行为或应负责的风险（如提供设计不当、图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响等）以及特殊风险（如有毒气体污染）。而气候条件影响一般属于承包商应合理预见并承担的风险。答案：ABCD
78.
以下对索赔的表述中，正确的是（　）。
  • A.索赔要求的提出不需经对方同意
  • B.索赔依据应在合同中有明确根据
  • C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告
  • D.工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
  • E.承包人必须执行工程师的索赔处理决定

参考答案AD

解析索赔要求提出只要符合索赔条件，无需对方同意，A正确；索赔依据除合同明确规定，也包括法律法规等其他依据，B错误；28天内递交的是索赔意向通知，不是索赔报告，C错误；工程师处理索赔决定若超权限需报发包人批准，D正确；承包人对工程师索赔处理决定不满意，可通过协商、仲裁或诉讼解决，不一定要执行，E错误。答案：AD
79.
工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据包括（　）
  • A.施工现场记录
  • B.各类财务凭证
  • C.合同履行过程中往来信函
  • D.招标文件
  • E.汇率变化表

参考答案ABCE

解析索赔证据应能证明索赔事件及相关损失。施工现场记录可体现事件发生情况；各类财务凭证能说明费用损失；往来信函能反映相关协商沟通；汇率变化表可作为因汇率变动造成损失的依据。而招标文件在合同签订前，一般不能直接作为索赔证据。 答案：ABCE