监理员-考前点题卷一
一、单选题
下列每小题的选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。
1.
根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位拒不整改或者不停止施工时，未向当地住建部门报告的，对直接的主管人员和责任人员处（ ）的罚款。
参考答案C
解析这是对《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中处罚金额的考查，需记住相关罚款数额规定。答案：C 。该规定明确这种情况下对直接主管人员和责任人员处1000元以上5000元以下罚款。
2.
建设工程项目初步设计一般依据（ ）编制相应的经济文件。
参考答案B
解析初步设计阶段编制的经济文件是设计概算，概算指标是编制设计概算的依据 。答案：B
3.
《侵权责任法》规定，建筑物倒塌致人损害的侵权诉讼，适用（ ）归责原则。
参考答案B
4.
勘察阶段监理工程师进行质量控制的要点错误的是（ ）。
参考答案D
解析勘察文件质量控制中，工程勘察资料等文件不仅要按规定执行各级审核、审批程序，负责人也必须签字，D选项说负责人无需签字错误。A协助选勘察单位、B审查控制勘察工作方案、C勘察现场作业质量控制及必要时旁站均是勘察阶段监理质量控制要点。 答案：D
5.
当施工现场出现气候异常时，承包商一般可以向业主提出（ ）。
参考答案A
解析气候异常属于有经验的承包商通常可合理预见的情况，一般不能索赔费用，但可申请延长工期，因为这种情况可能导致施工进度受影响。答案：A
6.
某建设项目，建筑和安装工程费为8000万元，设备工器具费为6000万元，建设期利息为1600万元，工程建设其他费用为5000万元，建设期预备费为9600万元（其中涨价预备费为5000万元），项目的铺底流动资金为900万元，则该项目的静态投资额为0万元。
参考答案D
解析1.首先明确静态投资的构成： 静态投资 = 建筑安装工程费 + 设备工器具费 + 工程建设其他费用 + 基本预备费。 已知建筑和安装工程费为8000万元，设备工器具费为6000万元，工程建设其他费用为5000万元，建设期预备费为9600万元（其中涨价预备费为5000万元），那么基本预备费 = 9600 - 5000 = 4600万元。2.然后计算静态投资： 静态投资 = 8000 + 6000 + 5000 + 4600 = 23600万元。答案：D
7.
一个建设工程由多个单位工程组成时，应按（ ）组卷。
参考答案D
解析当一个建设工程由多个单位工程组成时，为了便于管理和查找资料等，应按单位工程分别进行组卷，这样逻辑清晰，方便后续工作。答案：D
8.
监理实施细则是指导项目监理机构具体开展专项监理工作的（ ）文件。
参考答案C
解析监理实施细则是针对某一专业或某一方面监理工作的操作性文件，用于指导项目监理机构具体开展专项监理工作，强调实际操作层面。答案：C
9.
项目监理机构在施工单位自检的同时，按有关规定，建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动是（ ）。
参考答案A
解析平行检验是项目监理机构在施工单位自检的同时，按规定或合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。而巡视是对施工现场进行的定期或不定期的检查；旁站是对关键部位、关键工序施工质量实施全过程现场跟班的监督活动；见证取样是对涉及结构安全的试块、试件等在施工单位现场取样时，由监理人员见证。答案：A
10.
《建设工程安全生产管理条例》规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，（ ）。
参考答案B
解析根据《建设工程安全生产管理条例》规定，分包单位不服从总承包单位安全生产管理导致事故，应突出分包单位自身过错，所以由分包单位承担主要责任。答案：B
11.
某工程施工期间，因承包商原因导致工期延误，且在延误期内国家政策发生变化，由此引起的合同价调整，应该（ ）。
参考答案C
解析因承包商原因导致工期延误，在延误期间国家政策变化，对于承包商不利的（调减）应调整，对承包商有利的（调增）不予调整，这样是合理惩罚承包商的延误行为。答案：C
12.
根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是（ ）
参考答案A
解析劳务作业分包可不经过建设单位认可，这不属于违法分包。而B选项分包给无资质单位、C选项主体结构分包、D选项专业分包再分包都属于违法分包。答案：A
13.
质量控制点的设置原则一般不包括（ ）。
参考答案C
解析质量控制点设置原则主要围绕影响工程质量、施工安全及使用功能、质量不稳定易出问题等方面。A选项对工程质量起控制作用，B选项质量不稳定，D选项对施工安全和使用功能有特殊要求，都符合设置原则。而C选项仅说对下道工序施工质量有影响，这并不足以判定应设为质量控制点，因为一般的影响不一定就需特殊控制。 答案：C
14.
总监理工程师应在开工日期（ ）天前向施工单位发出工程开工令。
参考答案C
解析根据相关规定，总监理工程师应在开工日期7天前向施工单位发出工程开工令。 答案：C
15.
在项目竣工验收阶段.监理机构应（ ）。
参考答案B
解析在项目竣工验收阶段，组织竣工验收是建设单位的工作，而监理机构的职责是组织竣工预验收，为正式竣工验收做准备。答案：B
16.
关于分析进度偏差对后续工作及总工期的影响，下列说法不正确的是（ ）。
参考答案B
解析分析进度偏差对后续工作及总工期影响，需判断偏差工作是否关键工作（A选项），看进度偏差是否超总时差（影响总工期，C选项）和自由时差（影响紧后工作最早开始，D选项）。而工作间逻辑关系是既定的，不是分析进度偏差影响时重点分析的内容，重点是偏差和时间参数的关系。答案：B
17.
2013版施工合同示范文本通用条款规定：承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（ ）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述时间内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。
参考答案B
解析根据2013版施工合同示范文本通用条款的规定，承包人索赔意向通知书递交时间是28天，这是一个规定的标准时间节点，记住该知识点即可作答。答案：B
18.
在工程建设过程中，影响实际进度的业主因素是（ ）。
参考答案B
解析A选项乙供材料供应不及时主体是乙非业主；C选项不明水文气象条件属于自然因素；D选项计划安排不周密等属于组织管理因素。B选项不能及时提供施工场地条件，是业主方面导致影响实际进度。答案：B
19.
工程项目中，使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到（ ）书面同意后方可运至现场。
参考答案B
解析在工程项目中，监理工程师对工程的质量、进度等各方面进行监督管理，大型永久工程设备制造完成后运至现场，需经监理工程师书面同意，以确保设备符合工程要求。答案：B
20.
某项目资金周转率的近似值为1.5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元/吨。用资金周转率法估算的项目建设投资为（ ）万元。
参考答案B
解析1.首先明确资金周转率法估算建设投资的公式： 资金周转率 = 年销售额÷总投资； 年销售额 = 年产量×产品价格。2.计算年销售额： 已知年产量为450万吨，产品价格为100元/吨，那么年销售额 = 450×100 = 45000万元。3.设项目建设投资（即总投资）为x万元，已知资金周转率近似值为1.5。 根据资金周转率公式1.5 = 45000÷x。 求解x，x = 45000÷1.5 = 30000万元。答案：B
21.
工程质量问题的原因一般不可能包括（ ）。
参考答案D
解析选项A，使用不合格原材料等肯定会影响工程质量，是常见质量问题原因。 选项B，地质勘察失真会使工程基础设计等不准确，导致质量问题。 选项C，施工与管理不到位，如施工工艺不达标、管理混乱等，易引发质量问题。 选项D，外地设计院只要具备相应资质和能力，与工程质量问题并无必然联系，不能因为是外地设计院就导致工程质量问题。答案：D
22.
某产品的目标成本为2000元。该产品某零部件的功能重要性系数是0.32，若现实成本为800元，则该零部件成本需要降低（ ）元。
参考答案A
解析1.首先明确计算方法： 目标成本法下，某零部件的目标成本 = 产品目标成本×该零部件功能重要性系数。 该零部件成本降低额 = 该零部件现实成本 - 该零部件目标成本。2.计算该零部件目标成本： 已知产品目标成本为2000元，该零部件功能重要性系数是0.32，则该零部件目标成本 = 2000×0.32 = 640元。3.计算该零部件成本降低额： 该零部件现实成本为800元，那么成本降低额 = 800 - 640 = 160元。答案：A
23.
某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，双方又无法补充协商确定交货地点，而且也无法根据交易习惯确定。则供货商备齐钢材后，应（ ）。
参考答案D
解析根据《民法典》规定，履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。本题钢材属于其他标的，供货商是履行义务一方，所以应通知发包人自提。答案：D
24.
环境保护验收是指建设项目竣工后，行政主管部门根据规定，依据（ ）或调查结果，考核该建设项目是否达到环境保护要求的活动。
参考答案A
解析环境保护验收依据的是能反映项目环保实际情况的数据等，环境保护验收监测能提供这样的数据，可用于考核项目是否达到环保要求。检测表述不如验收监测针对性强，设备处理能力不是验收的直接依据，设施检测报告只是一部分，不全面。答案：A
25.
建筑工程施工质量验收统一标准中，主控项目是指建筑工程中对安全、节能、（ ）和主要使用功能起决定性作用的检验项目。
参考答案C
解析主控项目对安全、节能、环境保护和主要使用功能起决定性作用，这是建筑工程施工质量验收统一标准中的规定，美观、绿色施工、经济性并非起决定性作用的关键方面。答案：C
26.
使用国有资金投资的项目范围，不包括下列（ ）。
参考答案D
解析国有资金投资项目主要指财政资金、政府性专项建设基金以及国企事业单位自有资金且国有资产投资者实际拥有控制权的项目。而使用国家政策性贷款的项目属于国家融资项目，并非国有资金投资项目。答案：D
27.
以下属于法律的是（ ）。
参考答案A
解析法律一般由全国人民代表大会及其常务委员会制定，名称通常以“法”结尾。 选项B《建设工程质量管理条例》是行政法规，通常以“条例”命名，由国务院制定。 选项C《建设工程监理范围和规模标准规定》是部门规章，一般以“规定”“办法”等命名，由国务院各部委制定。 选项D《江苏省建筑市场管理条例》是地方性法规，由地方人大及其常委会制定，带有地方区域名称且多以“条例”命名。 选项A《中华人民共和国建筑法》符合法律由全国人大及其常委会制定且以“法”结尾的特征。答案：A
28.
以下关于资金时间价值的说法正确的是（ ）。
参考答案C
29.
施工图预算编制的依据的是（ ）。
参考答案A
解析施工图预算编制依据预算定额，施工定额是施工企业内部使用，主要用于施工成本控制等；概算定额和概算指标用于编制设计概算等。答案：A
30.
危险性较大的分部分项工程的安全专项施工方案，应由施工单位的（ ）审批，且签字盖章齐全。
参考答案B
解析危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案应由施工单位技术负责人审批，这是规定的流程和职责要求。答案：B
31.
依当事人之间是否互负义务，合同可以分为双务合同与单务合同。下列合同中，属于单务合同的是（ ）。
参考答案B
解析双务合同是双方当事人互相承担义务和享有权利的合同；单务合同是一方只享有权利而不尽义务，另一方只尽义务而不享有权利的合同。 买卖合同中，卖方有交付货物义务，买方有支付货款义务，是双务合同；勘察设计合同中，勘察设计方有完成勘察设计任务的义务，委托方有支付费用的义务，是双务合同；施工合同中，施工方有完成施工任务的义务，发包方有支付工程款的义务，是双务合同。 而赠与合同中，赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人一般无需承担义务，属于单务合同。答案：B
32.
在一张网络图中，一般只允许出现（ ）起点节点和（ ）终点节点。
参考答案A
解析在网络图中，为了正确表示工作之间的逻辑关系，一般只允许有1个起点节点，代表整个项目的开始；也只允许有1个终点节点，代表整个项目的结束。答案：A
33.
.当网络图的起点节点有多条外向箭线或终点节点有多条内向箭线时，为使图形简洁，可用（C）绘制。
参考答案C
解析在网络图绘制中，当起点节点有多条外向箭线或终点节点有多条内向箭线时，为让图形简洁，常采用母线法绘制，这是母线法在网络图绘制中的典型应用场景。答案：C
34.
（ ）是指约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。
参考答案C
解析质量保证金的作用就是保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修补义务 ，保修金概念类似但表述不规范，暂估价是对必然发生但暂时不能确定价格的材料等的估价，暂列金额是用于尚未确定或不可预见的材料等费用，所以答案是质量保证金。答案：C
35.
根据《招标投标法》，投标人补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（ ）。
参考答案C
解析《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人 。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。答案选C。
36.
用表格形式表示工作分解结构WBS中每项工作的职能部门是个人责任的一种工具此管理方法是（ ）。
参考答案B
解析题目强调用表格形式表示工作分解结构（WBS）中每项工作的职能部门和个人责任。 责任矩阵就是以表格形式描述工作分解结构中工作与负责部门或个人之间的对应关系。 WBS只是对项目工作的分解，不涉及责任分配；里程碑是项目中的重要时间节点；PDCA循环是质量管理的工具，都不符合题意。答案：B责任矩阵
37.
案卷不宜过厚，文字材料卷厚度不宜超过20mm，图纸卷厚度不宜超过（ ）mm。
参考答案B
解析这是关于工程文件归档案卷厚度规定的记忆题，需记住图纸卷厚度不宜超过50mm这一知识点。答案：B
38.
国家标准、行业标准按属性分为（ ）类。
参考答案A
解析国家标准、行业标准按属性分为强制性标准和推荐性标准两类。所以答案是A。
39.
专项施工方案由（ ）审查签认后报建设单位。
参考答案B
解析专项施工方案应由总监理工程师审查签认后报建设单位。监理公司技术负责人并非直接审查签认专项施工方案人员；施工单位技术负责人是编制和审核专项施工方案相关人员，但不是报建设单位前审查签认报出的人；专业监理工程师对专项施工方案有审核建议权，最终审查签认报建设单位的是总监理工程师。答案：B
40.
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500一2013)规定，建筑安装工程费用由分部分项工程、措施项目费、其他项目费和（ ）构成。
参考答案C
解析根据《建设工程工程量清单计价规范》，建筑安装工程费用由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金构成。答案：C
41.
成品保护的一般措施不包括（ ）
参考答案D
解析成品保护措施是为保护成品，避免其受损等，而提前使用会直接破坏成品，不属于保护措施。防护、包裹、覆盖都能对成品起到保护作用。答案：D
42.
某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（ ）。
参考答案D
解析加快的成倍节拍流水施工，流水步距等于各施工过程流水节拍的最大公约数。4、6、4的最大公约数是2，所以流水步距为2天。 专业工作队数
（
是第i个施工过程的流水节拍，K是流水步距）。 第一个施工过程专业工作队数
个；第二个施工过程专业工作队数
个；第三个施工过程专业工作队数
个。 则专业工作队总数
个。答案：D
（是第i个施工过程的流水节拍，K是流水步距）。 第一个施工过程专业工作队数个；第二个施工过程专业工作队数个；第三个施工过程专业工作队数个。 则专业工作队总数个。答案：D
43.
宪法是由（ ）制定和修改的居于最高的、核心的地位的根本大法。
参考答案D
解析宪法作为国家根本大法，其制定和修改程序极为严格，通常由最高国家权力机关负责。在我国，最高国家权力机关是全国人民代表大会，只有它才能行使制定和修改宪法的职权。而最高国家行政机关（如国务院）主要负责行政管理等执行事务；最高国家司法机关负责司法审判等工作，它们都不具备制定和修改宪法的权力。答案：D
44.
费用优化的基本思路是不断的在网络计划中找出（ ）的关键工作，缩短其持续时间。
参考答案C
解析费用优化是指寻求工程总成本最低时的工期安排，基本思路是通过不断找出直接费用率（或组合直接费用率）最小的关键工作，缩短其持续时间来实现费用和工期的优化。所以答案选C。
45.
在施工阶段，施工单位将所编制的施工进度计划及时提交给监理工程师审查的原因是为了（ ）。
参考答案B
46.
采用盾构法施工综合管廊时，综合管廊与地下管线的最小水平净距应为（ ）。
参考答案D
解析采用盾构法施工综合管廊时，综合管廊与地下管线的最小水平净距应为综合管廊外径。这是相关规范规定的知识点。答案：D
47.
施工图设计阶段项目投资的目标是（ ）。
参考答案B
48.
某道路工程在进行基层和面层施工时，为了给面层铺设提供工作面和工作条件，需待基层铺设一定时间后才能进行面层摊铺，这种时间间隔是（ ）时距。
参考答案A
解析基层铺设（开始）一段时间后面层摊铺（开始），即开始到开始的关系，对应的时距是STS（开始到开始）。答案：A
49.
安全生产管理监理实施细则由专业监理工程师在（ ）编制完成，并经总监理工程师审批。
参考答案C
解析答案：C安全生产管理监理实施细则的编制时间应早于工程施工开始，第一次工地会议是施工单位、监理单位、建设单位三方参加的会议，在会议之前编制完成安全生产管理监理实施细则并经过总监理工程师审批，能够在会议中明确相关安全管理要求。
50.
所有施工过程在各施工段上的流水节拍均相等的流水施工是（ ）。
参考答案A
解析固定节拍流水施工的特点就是所有施工过程在各施工段上的流水节拍均相等。一般的成倍节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍不一定都相等，非节奏流水施工流水节拍无规律。答案：A
二、多选题
下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。
51.
在国民经济评价中不应作为费用或效益的资金项目有（ ）。
参考答案ABE
解析国民经济评价中，税金、国内银行借款利息、政府补贴属于转移支付，不计为项目的费用或效益；国外银行借款利息是实际资源的耗费，应计为费用；土地费在国民经济评价中需按影子价格调整计算，并非简单不算作费用或效益。所以不应作为费用或效益的有税金、国内银行借款利息、政府补贴。答案：ABE
52.
在施工合同中，（ ）的合同属于无效合同。
参考答案ABE
解析无效合同是指合同虽然已经成立，但因其严重欠缺有效要件，在法律上不按当事人之间的合意赋予其法律效力。A选项施工企业伪造资质等级证书签订合同，主体不具备相应资质，合同无效；B选项招标人与投标人串通签订合同，损害国家、集体或他人利益，合同无效；E选项约定质量标准低于强制性标准，违反法律强制性规定，合同无效。而C、D选项违约责任过高不属于合同无效的法定情形。答案：ABE
53.
某企业向银行借款100万元，借期5年，借款的利率为10%，半年复利一次，第5年末一次归还本利和的计息公式为（ ）。
参考答案CDE
解析1.首先明确知识点： 复利终值公式F = P(F/P,i,n)，其中F是终值，P是现值，(F/P,i,n)是复利终值系数，i是利率，n是计息期数。 当半年复利一次时，名义利率
，则半年利率
。 5年，半年复利一次，那么总的计息期数
。2.对各选项分析： 选项C：
，P = 100万元，
（半年利率），n = 10（5年共10个半年），符合题意。 选项D：先求实际利率
，
，P = 100万元，
（实际年利率），n = 5（年数），也符合题意。 选项E：
是资金回收系数，
是年金终值系数，
相当于把100万元按年金形式计算，再求终值，与一次性求终值的思路一致，也正确。答案：CDE
，则半年利率。 5年，半年复利一次，那么总的计息期数。2.对各选项分析： 选项C：，P = 100万元，（半年利率），n = 10（5年共10个半年），符合题意。 选项D：先求实际利率，，P = 100万元，（实际年利率），n = 5（年数），也符合题意。 选项E：是资金回收系数，是年金终值系数，相当于把100万元按年金形式计算，再求终值，与一次性求终值的思路一致，也正确。答案：CDE
54.
专项施工方案审查的基本内容包括（ ）。
参考答案ABCD
解析专项施工方案审查内容主要从程序合规性以及质量、安全、资源供应等方面合理性进行审查。A选项编审程序合规；B选项质量保证措施符合标准；C选项安全技术措施符合强标；D选项资源供应计划满足施工需要，都属于审查基本内容。E选项施工总平面布置一般不属于专项施工方案审查基本内容，其更侧重于施工组织设计审查内容。答案：ABCD
55.
监理对开工条件核查应包括下列（ ）内容
参考答案ABCD
56.
《招标投标法》规定，招标投标活动应当遵循（ ）原则。
参考答案ABCD
解析《招标投标法》明确规定招标投标活动需遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，等价有偿并非招标投标活动特定遵循原则。答案：ABCD
57.
监理员应履行下列（ ）职责
参考答案ABCE
解析监理员职责主要围绕基础检查、复核及简单现场问题处理与报告等。选项A发现问题报告符合其职责；选项B检查工序施工结果，是对现场情况的基础把控；选项C复核工程计量数据也是其工作范畴；选项E见证取样属于监理员常规工作。而旁站一般由专业监理工程师或监理员根据情况执行，并非监理员特定必负责的，且相比其他选项，旁站工作要求相对更综合，不完全专属于监理员明确职责。答案：ABCE
58.
非法转包的情形有（ ）。
参考答案ABCD
59.
索赔报告的组成内容包括（ ）。
参考答案ABCD
解析索赔报告一般由总论、合同引证（说明索赔依据）、索赔费用与工期计算、索赔证据等部分构成。监理档案与索赔报告内容无直接关系。答案：ABCD
60.
施工的组织方式包括（ ）。
参考答案ABC
解析施工组织方式常见的有依次施工、平行施工、流水施工。连续施工和间断施工不属于典型的施工组织方式类别。答案：ABC
61.
财务评价的基本报表包括（ ）。
参考答案ABCD
解析财务评价基本报表主要反映项目计算期内各年的财务收支及盈利偿债等状况。现金流量表体现项目现金流入流出；利润与利润分配表反映盈利情况；财务计划现金流量表展示资金筹措与使用计划；资产负债表呈现项目各年末财务状况。而总投资估算表是投资估算相关，不属于财务评价基本报表。答案：ABCD
62.
发包人行使法定单方解除权的条件有（ ）。
参考答案ABCDE
解析发包人行使法定单方解除权的情形主要包括承包人不履行主要义务、工程质量不合格且拒绝修复、转包及违法分包等。ABCD选项均符合这些情形。答案：ABCDE 。
63.
施工质量控制依据包括（ ）。
参考答案ABCD
解析施工质量控制依据分为共同性依据（如工程合同文件、设计文件、国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律、法规性文件）和专门技术法规性依据（有关质量检验与控制的专门技术法规性文件）。施工组织设计是施工单位内部用于指导施工的文件，不属于质量控制依据。答案：ABCD
64.
在《担保法》规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括（ ）。
参考答案BCE
解析法律规定土地所有权归国家或集体，不得抵押；社会团体的教育设施关乎公益，不能抵押；依法被监管财产其处置受限，不能抵押。而土地使用权、抵押人所有交通工具一般可抵押。答案：BCE
65.
当建筑工程施工质量不符合要求时，应按下列规定处理（ ）
参考答案ABCD
解析A选项，返工或返修后重新验收合理，保证质量。 B选项，检测鉴定达设计要求应验收。 C选项，虽检测达不到设计要求，但原设计单位核算认可满足安全和使用功能也可验收。 D选项，返修或加固处理后满足安全及使用功能，按技术处理方案验收可行。 E选项错误，经返修或加固处理仍不能满足安全或重要使用功能的分部工程及单位工程，严禁验收。答案：ABCD
66.
在某一工程网络计划中，工作M的总时差为8天，监理工程师在检查该工程实际进展情况时，发现工作M的总时差变为-8天，说明工作M的实际进度情况是（ ）。
参考答案DE
解析工作总时差原本为8天，现在变为 - 8天。总时差的变化量反映了工作实际进度对总工期和其本身进度的影响。 总时差减少，意味着工作实际进度拖延。总时差从8天变为 - 8天，变化量为8 - (-8)=16天，即工作M实际进度拖后了16天。 因为总时差变为 - 8天，小于0，说明工作M的实际进度影响了总工期，影响的天数就是总时差变为负数的绝对值，即8天。答案：DE
67.
施工现场特殊工种有（ ）。
参考答案ABCD
解析特殊工种是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人的生命健康及周围设施的安全可能造成重大危害的工种。起重工、架子工、电工、焊工作业都存在较高危险性，属于特殊工种，而钢筋工危险性相对较低，不属于特殊工种。 答案：ABCD
68.
时标网络计划一般规定有（ ）。
参考答案ABC
解析时标网络计划以水平时间坐标表示工作时间，实箭线表示工作、虚箭线表示虚工作，节点中心要对准相应时标位置。虚箭线不占用时间，不能画成水平。时标网络计划可按最早或最迟时间编制。答案：ABC
69.
设计单位项目负责人应参加（ ）分部工程验收
参考答案ABC
70.
诉讼时效期限为一年的情形有（ ）。
参考答案ABCD
解析根据《中华人民共和国民法通则》（当时法律规定），普通诉讼时效为2年，而身体受到伤害要求赔偿的、延付或拒付租金的、出售质量不合格的商品未声明的、寄存财物被丢失或损毁的这几种情形诉讼时效为1年。涉外合同一般不是1年诉讼时效。答案：ABCD 。不过需注意，《民法总则》施行后，一般诉讼时效变为3年，且取消了1年短期诉讼时效相关规定，但本题基于传统考查点作答。
三、判断题
请判断每小题的表述是否正确。
71.
监理机构对施工承包单位的资质进行审查时，发现施工单位的资质等级，资质范围，安全生产许可证等不符合工程要求有权拒绝该施工承包企业进场施工。
参考答案A
解析施工单位资质等级、范围及安全生产许可证等是确保其具备相应施工能力与安全保障的关键要素，若不符合工程要求，会给工程质量和安全带来严重隐患，监理机构从保障工程顺利实施和质量安全角度，有权拒绝其进场。
72.
价值工程是致力于提高价值的创造性活动。
参考答案A
解析价值工程以提高产品或作业价值为目的，通过有组织的创造性工作，寻求用最低的寿命周期成本，可靠地实现使用者所需功能。所以该描述正确。
73.
建设法律关系消灭的原因包括自然消灭、协议消灭和违约消灭。
参考答案A
解析建设法律关系消灭指建设法律关系主体之间的权利义务不复存在，彼此丧失了约束力。自然消灭是因法律关系的目的实现而消灭；协议消灭是主体间协商一致解除权利义务关系；违约消灭是因一方违约致使法律关系无法继续维持而消灭，这三种是常见的建设法律关系消灭原因。
74.
一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。
参考答案A
解析根据《民法典》相关规定，一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销；一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销；一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。题干表述与法律规定相符。
75.
组织建设工程竣工验收是项目总监理工程师的岗位职责。
参考答案B
解析组织工程竣工验收是建设单位的职责，总监理工程师职责是组织工程竣工预验收。
76.
分析进度偏差对总工期的影响属于建设工程进度监测工作。
参考答案B
77.
在工程建设国家标准与行业标准中，有些条文用黑粗体字表达，是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的，它们被称为工程建设强制性条文。
参考答案A
解析工程建设强制性条文确实是在工程建设国家标准与行业标准中，以黑粗体字表达，且直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等关键方面。
78.
平行施工一般项目均可适用。
参考答案B
解析平行施工虽然有工期短的优点，但资源投入集中、现场管理难度大等缺点明显，并非一般项目都适用，适用于工期紧、资源充足等特定条件项目。
79.
监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
参考答案A
解析根据相关规定，监理人确实应在计划开工日期7天前向承包人发开工通知，且工期就是从开工通知中载明的开工日期起算。
80.
价值工程中功能整理的成果是形成功能系统图。
参考答案A
解析在价值工程中，功能整理就是把各个功能之间的相互关系加以系统化，并将各个功能按一定的逻辑关系排列成一个体系，其最终成果就是形成功能系统图。
81.
一般情况下，单位工程施工组织设计应由施工承包单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批。
参考答案A
解析这是考查单位工程施工组织设计的审批主体知识点。一般来说，单位工程施工组织设计就是由施工承包单位技术负责人或其授权技术人员审批 。
82.
专业监理工程师应审查施工单位报送的新材料、新工艺、新技术，新设备的质量认证材料和相关验收标准的适用性，必要时，应要求施工单位组织专题论证，审查合格后报总监理工程师签认。
参考答案A
解析专业监理工程师有职责审查施工单位报送的“四新”相关质量认证材料及验收标准适用性，对于复杂情况要求施工单位组织专题论证并报总监理工程师签认，这符合监理工作流程。
83.
对于国外进口材料构配件、设备，除一般要求外，还应有质检部门出示的证明。
参考答案B
解析对于国外进口的材料、构配件和设备，除一般要求外，应有商检部门出具的证明，而非质检部门。
84.
建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，不支付工程款
参考答案B
解析建设工程施工合同无效且工程竣工验收不合格时，并非一概不支付工程款。若修复后验收合格，承包人可请求支付工程款，修复后仍不合格则不予支付。
85.
利用横道图表示建设工程进度计划的优点之一是能够明确反映工作机动时间。
参考答案B
解析横道图的缺点是不能明确反映出各项工作之间错综复杂的相互关系，不能明确反映出影响工期的关键工作和关键线路，不能反映出工作所具有的机动时间等。
86.
不可抗力造成的在建工程的损失由发包人承担。
参考答案A
解析根据相关规定，不可抗力造成在建工程损失，发承包双方分担原则中，工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。在建工程属于工程本身，所以该损失由发包人承担。
87.
建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。
参考答案A
解析根据相关法律规定，建筑工程价款的范围明确界定为承包人为建设工程应支付的工作人员报酬、材料款等实际支出费用，不涵盖因发包人违约造成的损失。
88.
监理规划中应包含履行监理安全法定职责的内容。监理规划应由总监理工程师主持编写，由监理企业技术负责人负责审批。
参考答案A
解析监理规划需涵盖履行监理安全法定职责，编写由总监理工程师主持，审批由监理企业技术负责人负责，这是监理工作的基本要求和规范流程。
89.
根据国务院493号令和建设部257号文的规定，造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故属于一般事故。
参考答案A
解析国务院493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》明确规定，造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故属于一般事故，建设部257号文相关规定应与国务院条例一致。所以该说法正确。
90.
环境保护验收是指项目竣工后，环境保护行政主管部门依据环境保护验收监测或调查结果，通过现场检查手段，考核该项目是否达到环境保护要求的活动。
参考答案A
91.
试运行一般可分为准备工作、单机试车、联动试车、投料试车四个阶段来进行。
参考答案A
解析在工业项目建设等场景中，试运行常见的阶段划分确实包括准备工作、单机试车、联动试车、投料试车这四个阶段 。
92.
地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决。
参考答案B
解析地方性法规与部门规章规定不一致时，先由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。所以不是直接由国务院裁决。
93.
项目监理机构的测量成果复核一般应包括:审核由承包单位递交的建筑物定位放线、轴线和标高传递、建筑物层高和垂直度测量、建筑物沉降量观测等成果。
参考答案A
解析项目监理机构有责任对承包单位递交的与工程定位、尺寸、高程及变形观测等相关的测量成果进行复核，以确保工程建设符合设计及规范要求。这些测量成果对工程后续施工质量影响重大，监理需审核把关。
94.
在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第15天和第18天，其持续时间为7天。工作M有2项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第24天和第26天，则工作M的总时差和自由时差分别为3天和2天。
参考答案A
解析1.总时差： 总时差等于最迟开始时间减去最早开始时间。已知工作M最早开始时间为第15天，最迟开始时间为第18天，所以总时差=18 - 15 = 3天。2.自由时差： 工作M最早完成时间=15 + 7 = 22天。 紧后工作最早开始时间分别为第24天和第26天，自由时差等于紧后工作最早开始时间的最小值减去本工作最早完成时间，即24 - 22 = 2天。3.结论： 题干中说工作M的总时差和自由时差分别为3天和2天，说法正确。
95.
时标网络以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的总时差
参考答案B
解析在时标网络计划中，实箭线表示工作，虚箭线表示虚工作，但波形线表示的是工作的自由时差，不是总时差。
96.
住宅工程质量分户验收时，同一自然间内实测值中最大值与最小值之差称为极差。
参考答案A
解析在住宅工程质量分户验收相关标准规范中，极差的定义就是同一自然间内实测值中最大值与最小值之差 。
97.
监理文件是指监理单位在可行性研究、工程设计、施工、竣工验收等阶段监理过程中形成的文件。
参考答案B
解析监理文件是监理单位在工程施工、竣工验收等监理过程形成的，不包括可行性研究和工程设计阶段。可行性研究一般由建设单位组织相关机构完成，工程设计由设计单位负责。
98.
复利法是当期利息计入下期本金一同计息，即利息也生息。
参考答案A
解析复利的定义就是将每一期所产生的利息加入本金，以计算下一期的利息，也就是利息生息。所以该描述符合复利法概念。
99.
发文应留有底稿，重要文件的发文内容应在监理月报中予以记录。
参考答案B
100.
双代号网络计划中，已知某工作总时差为8天，最迟完成时间为第16天，最早开始时间为第7天，则该工作的持续时间为1天。
参考答案A
解析1.首先明确总时差的计算公式：总时差 TF = 最迟完成时间 LF - 最早完成时间 EF。 已知总时差 TF = 8 天，最迟完成时间 LF = 16 天，根据公式可算出最早完成时间 EF。 由 TF = LF - EF，可得 EF = LF - TF = 16 - 8 = 8 天。2.然后，工作持续时间 D 的计算公式为：工作持续时间 D = 最早完成时间 EF - 最早开始时间 ES。 已知最早开始时间 ES = 7 天，最早完成时间 EF = 8 天。 则工作持续时间 D = EF - ES = 8 - 7 = 1 天。